買賣合同

時間：2021-08-09 08:21:01 買賣合同我要投稿

買賣合同合集6篇

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的買賣合同6篇，歡迎大家分享。

買賣合同合集6篇

買賣合同篇1

　　賣方(以下簡稱甲方)：_____

　　注冊地址：_____

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____郵政編碼：_____

　　法定代表人：_____職務：_____聯(lián)系電話：_____。

　　委托代理人：_____職務：_____

　　地址：_____

　　郵政編碼：_____聯(lián)系電話：_____。

　　委托代理機構：_____

　　注冊地址：_____

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____郵政編碼：_____

　　法定代表人：_____職務：_____聯(lián)系電話：_____。

　　買方(以下簡稱乙方)：_____

　　(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____

　　(身份證)(護照)(營業(yè)執(zhí)照號碼)：_____

　　地址：_____

　　郵政編碼：_____聯(lián)系電話：_____

　　委托代理人：_____國籍：_____電話：_____

　　地址：_____郵政編碼：_____

　　根據(jù) 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達如下協(xié)議，以資共同信守執(zhí)行：

　　第一條：乙方購買甲方座落在。

　　第二條：乙方所購買房屋的基本情況為，現(xiàn)房、普通住宅、建筑面積平方米。室內(nèi)所有裝璜不變，為乙方所有。

　　第三條：上述房產(chǎn)的交易價格：萬元整，RMB 元。

　　第四條：付款時間與辦法，合同簽訂之日乙方支付甲方定金人民幣萬元整。在日內(nèi)辦理過戶，房屋過戶后，購房余款萬元整一次性付完。

　　第五條：甲方于乙方將房款全部付清后日后將交易的房產(chǎn) 交付給乙方使用。

　　第六條：稅費分擔：甲方承擔稅，其余稅費均由乙方承擔。

　　第七條：

　　甲乙雙方在房屋過戶時于房產(chǎn)部門簽訂的合同僅作過戶時使用，與本合同不一致的地方，以本合同為準。

　　第八條：本合同生效后，如一方不履行本合同，違約方向守約方支付總房價的 30%作為違約金。

　　第九條：本合同一式二份，雙方簽字后生效，甲乙方雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　第十條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　第十一條：如因履行本合同產(chǎn)生的爭議，雙方均可向連云港市仲裁委員會申請仲裁。

　　第十二條：違約責任:

　　1、若供方未如期按照合同約定的任何或全部款項內(nèi)容之要求交付合同貨物或提供服務、補足或更換貨物且符合要求，或供方未能履行合同規(guī)定的任何其它義務時，需方有權直接向供方發(fā)出違約通知書，供方應按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任：

　　(1)在需方同意延長的期限內(nèi)交付全部貨物、提供服務并承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。

　　(2)在需方規(guī)定的時間內(nèi)，按照本合同相關條款的約定，完成相應的更換及修理以達到合同規(guī)定的各項要

　　求，供方應承擔由此發(fā)生的各項相關費用并承擔由此給需方造成的損失及需方因此產(chǎn)生的對第三方的責任。此時，相關貨物的質量保修期及相關的其它期限也應重新起算。

　　2、如供方延期交貨或需方延期付款，每逾期一天，違約方應按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天 2‰ 的比例向對方支付違約金，但該違約金累計不超過合同總金額的 5% ;

　　3、如任何一方無故解除合同或有違反本合同規(guī)定的任何情形均屬于違約行為，違約方應就每一單項違約向對方支付合同總金額 5% 的違約金。

　　4、若貨物為假冒偽劣產(chǎn)品，供方應按照合同總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金，且并不當然免除其依法應受的其它處罰。

　　5、任何一方由于不可抗力原因不能按約履行合同時，應在不可抗力事件結束后3天內(nèi)向對方有效通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解并書面確認后，應當根據(jù)具體情況允許延期履行、修訂或終止合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　第十三條：合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第十四條：聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　乙方：

　　1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　八、本合同簽訂地點：河北省石家莊市

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇2

　　甲方（需方）：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　乙方（供方）：____________________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　為了促進生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生產(chǎn)，滿足城鄉(xiāng)人民生活對肉、蛋、禽商品的需要，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守，一份買賣合同。

　　第一條產(chǎn)品的名稱、品種和數(shù)量

　　1.產(chǎn)品的名稱和品種：________________________________________.

　　2.產(chǎn)品的數(shù)量：____________________________________________.

　�。ū仨毭鞔_規(guī)定產(chǎn)品的計量單位和計量方法）

　　第二條產(chǎn)品的等級、質量和檢疫辦法

　　1.產(chǎn)品的等級和質量：________________________________________.

　�。óa(chǎn)品的等級和質量，國家有關部門有明確規(guī)定的，按規(guī)定標準確定產(chǎn)品的等級和質量；國家有關部門無明文規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商確定。）

　　2.產(chǎn)品的檢疫辦法：________________________________________.

　�。▏一虻胤街鞴懿块T有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的，按規(guī)定進行檢疫。）

　　第三條產(chǎn)品的價格、貨款結算與獎售辦法

　　1.產(chǎn)品的價格按下列第（）項執(zhí)行：

　�。�1）派購任務或派購基數(shù)內(nèi)的產(chǎn)品，執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內(nèi)遇有價格調整時，按新價格執(zhí)行。

　�。�2）不屬派購任務或派購基數(shù)的產(chǎn)品，收購價格由當事人協(xié)商議定。

　　2.貨款結算辦法按下列第（）項執(zhí)行：

　�。�1）對村民、專業(yè)戶、個體經(jīng)營戶采取現(xiàn)金結算，錢貨兩清。

　�。�2）對按有關規(guī)定必須采取銀行結算的，按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦法結算。

　　3.獎售辦法：

　　第四條交貨期限、地點和方式

　　_______________________________________________________，合同范本《一份買賣合同》。

　　（購銷合同，原則上以一年為限，分季分月執(zhí)行；根據(jù)鮮活商品的特點，交貨日期經(jīng)協(xié)商一致可適當提前或推遲。交貨地點和方式，可由當事人商定。）

　　第五條甲方的違約責任

　　1.甲方未按合同規(guī)定收購或在合同期間退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的____％（5%～25％），向乙方償付違約金。

　　2.甲方如需提前收購，征得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨物總值的____％的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的，除比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外，還應承擔供方在此期間所支付的保管費或飼養(yǎng)費，并承擔因此而造成的其他實際損失。

　　3.對通過銀行結算而未按期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付延期付款的違約金。

　　4.乙方按合同規(guī)定交貨，甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨物總值的____（5%～25％）向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實際損失。

　　第六條乙方的違約責任

　　1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的，如需方仍然需要的，乙方應如數(shù)補交，并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的____％的違約金；如甲方不需要的，乙方應按逾期或分交部分貨款總值的____％（1%～20％）的違約金。

　　2.乙方交貨時間比合同規(guī)定提前，經(jīng)有關部門證明理由正當?shù)�，甲方可考慮同意接收，并按合同規(guī)定付款；乙方無正當理由提前交貨的，甲方有權拒收。

　　3.乙方交售的產(chǎn)品規(guī)格、衛(wèi)生質量標準與合同規(guī)定不符時，甲方可以拒收。乙方如經(jīng)有關部門證明確有正當理由，甲方仍然需要乙方交貨的，乙方可以遲延交貨，不按違約處理。

　　第七條不可抗力

　　合同執(zhí)行期內(nèi)，如發(fā)生自然災害或其他不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的，應向對方當事人通報理由，經(jīng)有關主管部門證實后，不負違約責任，并允許變更或解除合同。

　　第八條其他約定

　　____________________________________________________________.

　　當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方，應在7天之內(nèi)作出答復，逾期不答復的，視為默認。

　　違約金、賠償金應在有關部門確定責任后10天內(nèi)（當事人有約定的，從約定）償付，否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來抵充。

　　第九條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份（兩份具有同等效力）。

　　第十條本合同于____年____月____日在____簽訂；有效期限至____年____月____日。

　　甲方：________________________

　　代表人：_______________________

　　____年__月__日

　　乙方：________________________

　　代表人：_______________________

　　____年__月__日

買賣合同篇3

　　簽訂地點：_______________________________

　　賣方（以下簡稱甲方）：___________________

　　住所：___________________________________

　　證件名稱及號碼：_________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________

　　代理人：_________________________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________

　　買方（以下簡稱乙方）：___________________

　　住所：___________________________________

　　證件名稱及號碼：_________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________

　　代理人：_________________________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定和舊機動車現(xiàn)狀及交易的實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條舊機動車基本情況

　　車主名稱：_________。

　　車牌號碼：_________。

　　廠牌型號：_________。

　　初次登記日期：_________。

　　發(fā)動機號：_________。

　　車架號：_________。

　　養(yǎng)路費繳付有效期從_________至_________。

　　最近一次年檢時間：_________。

　　行駛公里數(shù)：_________。

　　車輛使用性質：□客運、□貨運、□出租、□租賃、□非營運、□其他，其他狀況：_________、

　　第二條車輛交易約定事項

　　1、經(jīng)法定評估機構評估后，甲乙雙方確認的交易車輛價款為人民幣_________元，大寫：_________（不含稅費）。付款方式：乙方應于_________年______月_____日在________（地點）同甲方當面驗收車輛及審驗相關文件無誤后，于_______年______月______日以（現(xiàn)金、支票、匯票）的方式向甲方支付車款的_________%，計_________元。待交易車輛過戶轉籍手續(xù)辦理完成，且車輛及其證件交付完畢之日起_________日內(nèi)，支付交易車輛的所有余款，計人民幣_________元，大寫：_________、

　　2、甲方應在收到第一筆車款之日起_________日內(nèi)交付車輛及相關證件，并協(xié)助乙方辦理完車輛過戶、轉籍手續(xù)。相關證件包括：□機動車行駛證、□機動車登記證書、□車輛購置附加費憑證、□稅訖證明、□車輛年檢證明、□養(yǎng)路費繳付憑證、□機動車輛保險單、□銷售舊機動車委托書、□其它證件，證件總計_________件。

　　3、車輛過戶、轉籍過程中發(fā)生的稅、費負擔方式為：_________、

　　第三條雙方權利義務

　　1、甲方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關可以上路或交易的規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續(xù)。

　　2、甲方保證向乙方提供的相關文件真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3、_________年_________月_________日之前，該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費和路面風險、刑事、民事等法律責任由甲方承擔。___年___月____日之后，該車所產(chǎn)生的所有稅金、規(guī)費和路面風險、刑事、民事等法律責任由乙方承擔。

　　4、乙方應按照約定時間、地點與甲方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　5、甲方收取車款后，應出具收款憑證。

　　6、乙方應持有效證件與甲方共同辦理車輛過戶、轉籍手續(xù)。

　　7、車輛交付后辦理過戶、轉籍過程中，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負責處理，并承擔相應的法律責任。

　　第四條違約責任

　　1、第三人對本合同所交易的車輛主張權利并有確實證據(jù)的，甲方應承擔法律責任并賠償由此給乙方造成的損失。

　　2、因甲方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，乙方有權解除合同，甲方應向乙方返還已付車款并承擔由此造成的損失。因乙方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉籍手續(xù)的，甲方有權解除合同，退還已付車款并由乙方承擔由此造成的損失。

　　3、甲方未按照約定交付車輛或相關證件的，逾期每日按車款總價_________%的標準支付違約金給乙方。乙方未按照約定支付剩余車款的，逾期每日按車款總價_________%的標準支付違約金給甲方。

　　第五條合同爭議的解決辦法

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請_________主持調解解決。協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決（以下兩種方式只能選擇一種）：

　　1、提交_________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　第六條其他約定事項_________。

　　第七條本合同一式肆份，甲方、乙方、備案機關、相關市場方各執(zhí)壹份。

　　本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。合同生效后，雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應采取書面形式并作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（簽章）：__________________

　　___________年_______月________日

　　乙方（簽章）：__________________

　　___________年_______月________日

買賣合同篇4

　　房屋手續(xù)是否齊全

　　房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，沒有房產(chǎn)證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉賣，即使現(xiàn)在沒有將來辦理取得后，房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進行交易。

　　房屋產(chǎn)權是否明晰

　　有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn)，買受人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

　　交易房屋是否在租

　　有些二手房在轉讓時，存在物上負擔，即還被別人租賃。如果買受人只看房產(chǎn)證，只注重過戶手續(xù)，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產(chǎn)。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”，也就是說房屋買賣合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。

　　土地情況是否清晰

　　二手房中買受人應注意土地的使用性質，看是劃撥還是出讓，劃撥的土地一般是無償使用，政府可無償收回，出讓是房主已繳納了土地出讓金，買受人對房屋享有較完整的權利；還應注意土地的使用年限，如果一個房屋的土地使用權僅有40年，房主已使用十來年，對于買受人來說是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價格來衡量時，就有點不劃算。

　　市政規(guī)劃是否影響

　　有些房主出售二手房可能是已了解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷，或者房屋附近要建高層住宅，可能影響采光、價格等市政規(guī)劃情況，才急于出售，作為買受人在購買時應全面了解詳細情況。

　　福利房屋是否合法

　　房改房、安居工程、經(jīng)濟適用房本身是一種福利性質的政策性住房，在轉讓時有一定限制，而且這些房屋在土地性質、房屋所有權范圍上有一定的國家規(guī)定，買受人購買時要避免買賣合同與國家法律沖突。

　　單位房屋是否侵權

　　一般單位的房屋有成本價的職工住房，還有標準價的職工住房，二者土地性質均為劃撥，轉讓時應繳納土地使用費。再者，對于標準價的住房一般單位享有部分產(chǎn)權，職工在轉讓時，單位享有優(yōu)先購買權。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權益。

　　物管費用是否拖欠

　　有些房主在轉讓房屋時，其物業(yè)管理費，電費以及三氣（天然氣、暖氣、煤氣）費用長期拖欠，且已欠下數(shù)目不小的費用，買受人不知情購買了此房屋，所有費用買受人有可能要全部承擔。

　　中介公司是否違規(guī)

　　有些中介公司違規(guī)提供中介服務，如在二手房貸款時，為買受人提供零首付的服務，即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己占了便宜，豈不知如果被銀行發(fā)現(xiàn)，所有的責任有可能自己都要承擔。

　　合同約定是否明確

　　二手房的買賣合同雖然不需像商品房買賣合同那么全面，但對于一些細節(jié)問題還應約定清楚，如：合同主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應全面考慮。

　　房屋買賣合同應具備的條款

　　1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱（姓名）、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話，那么還包括委托代理人的名稱（姓名）、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。

　　2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中，標的就是房屋。

　　這主要包括以下內(nèi)容：

　　（一）房屋的坐落位置；

　　（二）所買賣房屋的面積，應分別注明實得建筑面積和所分攤的公用建筑面積；

　　（三）房屋是現(xiàn)房，還是期房；

　　（四）房屋的配套設施和維修標準。

　　3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建筑面積來計算房屋的價格，即約定每平方米建筑面積的售價為多少元，然后用單價乘以建筑面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表，買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。

　　4、交房期限。賣方應在某日期之前，將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起，在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記，賣方應給予必要的協(xié)助�；蛘哂少u方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間后將房屋所有權證（所有權人為買方）交付買方，由買方支付有關的費用。

　　5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時，該房屋沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛，保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權利糾紛，由賣方承擔全部責任。

　　6、違約責任。違約責任是違反合同的`當事人應承擔的法律責任。違約責任的規(guī)定為督促當事人自覺而適當?shù)芈男泻贤�，保護非違約方的合法權益，維護合同的法律效力起著十分重要的作用，同時也能避免日后雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任，賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任，以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。

　　總之，應對房屋買賣合同的注意事項是一個復雜的過程，實踐證明，由具備一定法律知識和工作經(jīng)驗的律師來處理，既可以防范法律糾紛，也可以更好地解決法律糾紛，最大限度地避免或降低經(jīng)濟損失，有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣合同的注意事項問題，防止陷入法律誤區(qū)，您可以通過委托當?shù)赜薪?jīng)驗的律師為您提供專業(yè)的法律服務，使您的合法權益得到最大限度的保護。

買賣合同篇5

　　甲方(賣方)：身份證號：

　　乙方(買方)：身份證號：

　　關于乙方向甲方購房事宜，雙方經(jīng)協(xié)商，達成協(xié)議如下：

　　一、甲方將自己開發(fā)建設的一套商品住房及住房占用范圍內(nèi)的土地使用權出售給乙方，房屋具體狀況如下：房屋座落于xx，房屋總層數(shù)層，乙方所購買的房屋為第2層南邊套，結構，甲方確認面積m，布局三室兩廳一廚兩衛(wèi)。

　　房屋室內(nèi)為水泥地面，墻面為水泥砂漿找平，室內(nèi)門窗未安裝，入戶門已經(jīng)安裝防盜門。甲方出售該棟其它樓層房屋時使用的座落：

　　二、本合同簽定時，該房屋尚未到房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關進行房屋產(chǎn)權登記。日后該房屋進行產(chǎn)權登記，甲方必須在房地產(chǎn)初始登記之日起30天內(nèi)將相應的房屋產(chǎn)權過戶給乙方。

　　三、房屋水電等設施由甲方負責開戶。居住用水水開戶相關費用由甲方承擔，不另收取乙方費用，甲方必須配合乙方辦理好住宅用水開戶。

　　居住用電電開戶費用參照鄰里，由乙方支付，該筆費用原則上不超過xx元。甲方承諾xx年內(nèi)為乙方辦理好住宅用電開戶。

　　四、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達成一致，同意上述房地產(chǎn)轉讓價格為人民幣(大寫)：xx元整。

　　自本合同簽訂之日起，乙方分三次將房款付給甲方。

　　具體時間：本合同生效之日起十日內(nèi)乙方交付xx元由乙方在供電部門住宅用電開戶之后十日內(nèi)交清。

　　五、甲方應及時將可能影響本合同或該房屋價值的任何事件(包括但不限于該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方，否則，乙方可隨時解除本合同，并要求甲方承擔本合同總價20%的違約金。由于甲方的過錯造成房屋價值減少的，甲方應立即采取措施防止損失擴大，并賠償乙方損失。

　　六、甲方保證在上述轉讓的房地產(chǎn)交接時沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛。如上述房地產(chǎn)轉讓交接后發(fā)生交接前即存在的產(chǎn)權或財務糾紛，由甲方承擔全部責任。并且賠償因此給乙方造成的損失，且乙方可隨時解除本合同，并要求甲方承擔本合同總價20%的違約金。

　　七、除人力不可抗拒因素外，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付給乙方的，應支付按日計算的房款千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月，乙方有權解除本合同。解約時，甲方需將已收的房款即時全額退還，另支付購房總價20%違約金作為乙方損失賠償。

　　八、甲方承諾出售房屋工程質量符合國家相關的建筑標準及要求。由于工程質量缺陷造成乙方損失或其它傷害，由甲方賠付。甲方將該房屋在本合同簽定之日交付乙方。

　　九、乙方未按本合同規(guī)定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時，甲方有權解除合同。解約時，甲方將已收房款即時全額退還乙方，購房總價20%違約金作為甲方損失賠償。

　　十、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本合同未盡事宜，在不違反本合同原則的前提下，可訂立補充條款或補充協(xié)議，甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協(xié)議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。

　　十一、本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時，具有完全民事行為能力，對各自的權利、義務清楚明白，并按本合同規(guī)定履行。

　　十二、本合同適用于中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，依法向人民起訴。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。

　　甲方：(簽章)乙方：(簽章)

　　住址：住址：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽訂日期：簽訂日期：

買賣合同篇6

　　原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經(jīng)營者。

　　被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。

　　被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。

　　兩被告目前的共同住址是***。

　　案由：買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責任。

　　2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。

　　3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔。

　　事實和理由：

　　原告自20xx年開始在**經(jīng)營**貿(mào)易部，被告**和**也是在**鎮(zhèn)做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經(jīng)常向原告購買玻璃產(chǎn)品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認。

　　兩被告是夫妻關系，兩人以家庭經(jīng)營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產(chǎn)品，其二人應共同為欠款的義務主體。而且，兩被告沒有其他職業(yè)，他們的經(jīng)營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應該對所欠的貨款負有連帶責任。

　　現(xiàn)原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　**市第*人民法院

　　具狀人：

　　年月日

【買賣合同合集6篇】相關文章：