公司買賣合同

時間：2021-09-04 10:10:43 買賣合同我要投稿

公司買賣合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同的類型越來越多，在達(dá)成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的公司買賣合同，歡迎閱讀與收藏。

公司買賣合同

公司買賣合同1

　　賣方（簡稱甲方）：

　　身份證號碼：

　　買方（簡稱乙方）：

　　身份證號碼：

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。

　　第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____元整）。本合同簽訂之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。

　　第三條付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。

　　第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。

　　第五條稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。

　　第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條本合同主體

　　1、甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2、乙方是____________，代表人是____________。

　　第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

　　第九條本合同一式___份。甲方產(chǎn)權(quán)人____份，甲方委托代理人一份，乙方一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各____份。

　　第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十二條雙方約定的其他事項：

　　出賣方（甲方）：

　　_______年____月____日

　　購買方（乙方）：

　　_______年____月____日

公司買賣合同2

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守執(zhí)行。

　　1、甲方向乙方采購綠化苗木花草一批，規(guī)格、數(shù)量、單價如下：

　　2 、合同總價為人民幣1038400.00 元（大寫：人民幣壹佰零叁萬捌仟肆佰元整）；（不含稅價）

　　3、交貨地點及方式：乙方負(fù)責(zé)將綠化苗木花草送到甲方指定地點。 4、付款方式：甲方在到貨驗收后即與乙方結(jié)算，乙方須提供有效發(fā)票。

　　5、苗木質(zhì)量：乙方保證所供苗木達(dá)到甲方的質(zhì)量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退貨并不予支付任何款項。

　　6、違約責(zé)任：

　　（1）、乙方若所供苗木未達(dá)到甲方的質(zhì)量要求，按所余款項的10%支付違約金。

　　（2）、甲方若未按時支付苗木款，每日按需付金額的萬分之一支付違約金。

　　7、爭議解決方式

　　合作過程中若發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟解決。

　　8、有效期

　　本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后有效，有效期從 20xx年1月1 日至20xx年8月31日。

　　9、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份具有同等法律效力，未盡事宜另行簽訂合同或補(bǔ)充合同。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：

　　簽訂時間：簽訂時間：

公司買賣合同3

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：

　　受讓方（乙方）：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就甲方持有的ｘｘｘ有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方持有的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守：

　　1.轉(zhuǎn)讓方（甲方）轉(zhuǎn)讓給受讓方（乙方）ｘｘｘ有限責(zé)任公司的100%股權(quán)，受讓方同意接受。

　　2.由甲方在本協(xié)議簽署前辦理或提供本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的原公司股東同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議等文件。

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式、支付期限：等額轉(zhuǎn)讓

　　4.本協(xié)議生效且乙方按照本協(xié)議約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓后即可獲得股東身份。

　　5.乙方按照本協(xié)議約定生效后立即依法辦理公司股東、股權(quán)、章程修改等相關(guān)變更登記手續(xù)，甲方應(yīng)給與積極協(xié)助或配合，變更登記所需費用由乙方承擔(dān)。

　　6.受讓方受讓上述股權(quán)后，由新股東會對原公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件進(jìn)行相應(yīng)修改和完善，并辦理變更登記手續(xù)。

　　7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及轉(zhuǎn)讓后公司的債權(quán)債務(wù)由公司依法承擔(dān)，如果依法追及到股東承擔(dān)賠償責(zé)任或連帶責(zé)任的，由新股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方的個人債權(quán)債務(wù)的仍由其享有或承擔(dān)。

　　8.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方按其在公司股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù)；轉(zhuǎn)讓方的股東身份及股東權(quán)益喪失。

　　9.違約責(zé)任：違反上述條款，均視為違約，承擔(dān)一方的全部違約損失。

　　10.本協(xié)議變更或解除：如有一方違約，本合同自動解除

　　11.爭議解決約定：雙方協(xié)商、或到當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會解決

　　12.本協(xié)議正本一式三份，立約人各執(zhí)一份，報工商機(jī)關(guān)備案登記一份。

　　13.本協(xié)議自將以雙方簽字之日起生效。

　　轉(zhuǎn)讓方簽字：受讓方簽字：

　　年月日

公司買賣合同4

　　【裁判摘要】

　　一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定，有違約行為的一方當(dāng)事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同，當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續(xù)履行的條件時，為衡平雙方當(dāng)事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任，以保證對方當(dāng)事人的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少。

　　二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。

　　原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。

　　被告：馮玉梅。

　　原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。

　　原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發(fā)建設(shè)的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經(jīng)營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月，購物中心又在時代廣場開業(yè)。由于經(jīng)營成本過高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時代廣場的兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護(hù)社會穩(wěn)定，政府出面協(xié)調(diào)，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認(rèn)為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營者選擇的經(jīng)營方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經(jīng)營，改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在，今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調(diào)整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　原告提交以下證據(jù)：

　　1．商鋪買賣合同，用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系；

　　2．物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；

　　3．新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業(yè)后秩序混亂，無法正常經(jīng)營；

　　4．新宇公司會議紀(jì)要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題；

　　5．情況說明及統(tǒng)計，用以證明大部分業(yè)主因不滿時代廣場的混亂經(jīng)營狀況，提出退商鋪的要求；

　　6．玄武區(qū)會議紀(jì)要，用以證明時代廣場存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣匾暎块T參與協(xié)調(diào)；

　　7．關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內(nèi)商鋪經(jīng)營狀況不佳的原因，以及進(jìn)行重新調(diào)整的必要性；

　　8．南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過調(diào)整；

　　9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；

　　10．時代廣場現(xiàn)狀照片，用以證明時代廣場已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調(diào)整；

　　11．物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進(jìn)行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。

　　被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應(yīng)當(dāng)對雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益；時代廣場經(jīng)營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據(jù)，該訴訟請求應(yīng)當(dāng)駁回。

　　被告未提交證據(jù)。

　　南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：

　　新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價 16 363．73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年，原告新宇公司將時代廣場內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買商鋪的小業(yè)主無法在時代廣場內(nèi)正常經(jīng)營，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè)，擬對時代廣場的全部經(jīng)營面積進(jìn)行調(diào)整，重新規(guī)劃布局，為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內(nèi)施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續(xù)施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營。新宇公司為此提起訴訟。

　　根據(jù)原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價師事務(wù)所有限責(zé)任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現(xiàn)行市場價值進(jìn)行評估。評估報告確認(rèn)，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。

　　審理中，法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認(rèn)為，為使時代廣場真正發(fā)揮效益，經(jīng)營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內(nèi)經(jīng)營商鋪，將影響時代廣場內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全

　　額購商鋪款，還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義，給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，用于補(bǔ)償馮玉梅的經(jīng)濟(jì)損失。馮玉梅認(rèn)為，時代廣場走到今天這一步，責(zé)任全在新宇公司，與己無關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補(bǔ)自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認(rèn)為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見，調(diào)解未果。

　　本案應(yīng)解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除，應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除

　　南京市玄武區(qū)人民法院認(rèn)為：

　　《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規(guī)定：“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤�，受法律保護(hù)�！痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營不善，致使時代廣場兩次停業(yè)，該廣場內(nèi)的整體經(jīng)營秩序一直不能建立，雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達(dá)到的營利目的無法實現(xiàn)，這是在簽訂合同時雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)�！钡诹鶙l規(guī)定：“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則�！痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I(yè)主的商鋪后，擬對時代廣場重新進(jìn)行規(guī)劃布局，爭取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪，否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解，由于雙方當(dāng)事人互不信任，不能達(dá)成調(diào)解協(xié)議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)。考慮到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權(quán)利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志�，F(xiàn)在時代廣場的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規(guī)劃布局的工作，今后的時代廣場內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同，不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿，影響時代廣場物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時代廣場內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營條件，再難以通過經(jīng)營商鋪營利，繼續(xù)履行實非其本意�？紤]到時代廣場位于鬧市區(qū)，現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費，不利于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長遠(yuǎn)利益出發(fā)，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。

　　鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是

　　保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區(qū)購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補(bǔ)款48萬元，這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實既得利益不因合同解除而減少，應(yīng)予確認(rèn)。

　　據(jù)此，南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決：

　　一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；

　　二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內(nèi)編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內(nèi)交付；

　　三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163

　　516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清；

　　四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失48萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

　　本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負(fù)擔(dān)。

　　一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認(rèn)定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規(guī)劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據(jù)。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更，致使合同的基礎(chǔ)喪失或動搖，或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營、管理不善，經(jīng)營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發(fā)、銷售和出租商鋪時，對因經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續(xù)履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經(jīng)濟(jì)交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險。繼續(xù)履行合同，不會出現(xiàn)顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護(hù)被上訴人的利益，使其避免損失，也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強(qiáng)制力來實現(xiàn)。一審為維護(hù)被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過司法程序強(qiáng)制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無權(quán)對上訴人的私有財產(chǎn)進(jìn)行估價。一審根據(jù)被上訴人的申請，委托估價師事務(wù)所對上訴人的商鋪進(jìn)行估價，估價的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補(bǔ)償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請求，一審法院在沒有當(dāng)事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規(guī)定。綜上，一審判決適用法律不當(dāng)，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并負(fù)擔(dān)本案全部訴訟費用。

　　被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護(hù)被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。

　　南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認(rèn)一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證，現(xiàn)正在對時代廣場進(jìn)行整體布局調(diào)整的施工。

　　二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，或者在本市同類地區(qū)給其補(bǔ)償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見，致調(diào)解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補(bǔ)償各種經(jīng)濟(jì)損失20萬元。

　　二審應(yīng)解決的爭議焦點是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權(quán)利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認(rèn)為：

　　上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，已構(gòu)成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商

　　鋪的.玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除，亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”從這條規(guī)定看，當(dāng)違約情況發(fā)生時，繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定，是由于繼續(xù)履行比采取補(bǔ)救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現(xiàn)合同目的。但是，當(dāng)繼續(xù)履行也不能實現(xiàn)合同目的時，就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定：“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費用過高；(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。”此條規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形，其中第(二)項規(guī)定的“履行費用過高”，可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進(jìn)行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應(yīng)該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費用過高；而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營 22．50平方米的商鋪，事實上也達(dá)不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規(guī)定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由，不能成立。

　　考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟(jì)損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當(dāng)事人避免了訟累，并無不當(dāng)。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應(yīng)當(dāng)允許。

　　據(jù)此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，于20xx年9月6日判決：

　　一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項；

　　二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失68萬元，于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

　　二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

公司買賣合同5

　　賣方：(以下簡稱甲方) 身份證號：聯(lián)系電話：通訊地址：

　　買方： (以下簡稱乙方)身份證號：聯(lián)系電話：通訊地址：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條【轉(zhuǎn)讓標(biāo)的】

　　賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房產(chǎn))坐落于：。土地使用權(quán)證號：，房產(chǎn)權(quán)證號：，登記建筑面積為：平方米。套內(nèi)建筑面積為：平方米。該房地產(chǎn)土地使用權(quán)年限自年月日至年月日止。該房地產(chǎn)約定交付的附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等在簽訂本協(xié)議前，已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn)，均無異議。

　　第二條【房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀】

　　該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封，賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。

　　第三條【房地產(chǎn)租約現(xiàn)狀】

　　該房地產(chǎn)所附租約現(xiàn)狀為第項：

　　1、該房地產(chǎn)沒有租約;

　　2、該房地產(chǎn)之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優(yōu)先購買權(quán)的書面文件及租賃合同交予買方。

　　第四條【附著于該房地產(chǎn)之上的戶口】

　　如該房地產(chǎn)所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后，應(yīng)享有完全的處分權(quán)，賣方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起日內(nèi)遷出，逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之向買方支付違約金。

　　第五條【轉(zhuǎn)讓價款】

　　該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣： (小寫：元)。

　　第七條【稅費承擔(dān)】

　　雙方約定，由買方承擔(dān)辦理相關(guān)過戶手續(xù)雙方按規(guī)定應(yīng)繳納的一切可能產(chǎn)生的稅、費。買方不按約定繳納相關(guān)稅費，導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的，買方不得因此解除合同，本合同應(yīng)繼續(xù)履行，但違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償給守約方造成的損失。

　　第八條【付款方式】

　　買方于月日前一次性付清全部房款

　　第九條【買方逾期付款的違約責(zé)任】

　　買方逾期付款的，賣方有權(quán)要求買方要求買方以未付款項為基數(shù)，按日萬分之支付違約金，合同繼續(xù)履行。

　　第十條【房地產(chǎn)交付】

　　賣方應(yīng)當(dāng)于年月日將該房地產(chǎn)交付買方，并履行下列手續(xù)：

　　1、買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項進(jìn)行驗收，記錄水、電、氣表的讀數(shù)，并辦理交接手續(xù);

　　2、交付該房地產(chǎn)鑰匙;

　　第十一條【延遲交房的違約責(zé)任】

　　除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之向買方支付違約金，合同繼續(xù)履行。

　　第十二條【附隨債務(wù)的處理】

　　賣方在交付該房地產(chǎn)時，應(yīng)將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業(yè)管理服務(wù)費、垃圾清運費等費用結(jié)清，單據(jù)交買方確認(rèn)，否則買方有權(quán)從交房保證金中抵扣上述欠費。

　　第十三條【產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記】

　　買賣雙方須在簽訂本合同日內(nèi)，共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，賣方應(yīng)按照行政機(jī)關(guān)的登記手續(xù)要求積極協(xié)助。在收文回執(zhí)載明的回復(fù)日期屆滿之日起日內(nèi)，買方須按本約定辦理交納稅費的手續(xù)。

　　第十四條【其他違約責(zé)任】

　　任何一方不履行本合同約定義務(wù)，致合同目的不能實現(xiàn)，守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之的違約金。

　　第十五條【不可抗力】

　　因不可抗力不能履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人，并自不可抗力結(jié)束之日起日內(nèi)向另一方提供證明。

　　第十六條【本合同與其他文件的沖突解決】

　　買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協(xié)議，如有與本合同不相符的，以本合同為準(zhǔn)。

　　第十七條【法律適用與糾紛解決】

　　因本合同發(fā)生糾紛，由買賣雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，依據(jù)中華人民共和國法律，采取下列第種方式解決：

　　1、向成都仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向房產(chǎn)所在地人民法院起訴。

　　第十八條【合同數(shù)量及持有】

　　本合同一式份，賣方份，買方份，其他交有關(guān)部門，均具同等法律效力。

　　第十九條【合同生效】

　　本合同自買賣雙方簽署后立即生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司買賣合同6

　　xx年9月1日，申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司買賣合同糾紛一案。我院于當(dāng)日立案。

　　該案與(xx)西鐵執(zhí)字第32號案系同一案件，雙方當(dāng)事人均系同一人，訴訟標(biāo)的為同一標(biāo)的，由于(xx)西鐵民初字第39號民事調(diào)解書確定的履行期限分了兩個階段，所以申請人分了兩次向我院申請執(zhí)行。承辦人將兩案合并執(zhí)行。

　　進(jìn)入執(zhí)行程序后，根據(jù)我院已發(fā)生法律效力的(xx)西鐵民初字第39號民事調(diào)解書，于次日前往被執(zhí)行人處向被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司送達(dá)了執(zhí)行通知書和傳票。該公司負(fù)責(zé)人馬均利來后，其強(qiáng)調(diào)外面拖欠他們公司有3200余萬元的債務(wù)，拖的公司現(xiàn)在經(jīng)營困難，本來用于還債的錢由于沒到位，所以無法履行債務(wù)。承辦人對其進(jìn)行了法制宣傳教育，被執(zhí)行人答應(yīng)一旦有貨款到賬就履行。但被執(zhí)行人自動履行了20萬元后，就再不履行，由于被執(zhí)行人未能全面履行債務(wù)，承辦人對其銀行賬戶進(jìn)行了查詢并凍結(jié)了其銀行存款，并將44萬元存款劃至法院賬戶。共計到賬66萬元。將32號案件的執(zhí)行款567495.80元發(fā)還申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司。至此，(xx)西鐵執(zhí)字第32號案強(qiáng)制執(zhí)行終結(jié)。

　　執(zhí)行

　　對于(xx)西鐵執(zhí)字第35號案的500000元執(zhí)行標(biāo)的，承辦人多次到被執(zhí)行人處執(zhí)行未果。被執(zhí)行人在執(zhí)行過程中向我院提供了其對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司到期債權(quán)人民幣40萬元。本院于xx年9月24日向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達(dá)了履行債務(wù)通知書。第三人在通知指定的期限內(nèi)對40萬元到期債務(wù)沒有提出異議，而又不按通知履行義務(wù)。我院于xx年11月3日裁定，決定對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司強(qiáng)制執(zhí)行，次日向第三人送達(dá)了強(qiáng)制執(zhí)行的民事裁定書和執(zhí)行通知書。經(jīng)過對第三人的法制宣傳教育，第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申請執(zhí)行人履行了到期債務(wù)40萬元。承辦人隨后從被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司將剩余執(zhí)行款及遲延履行金20xx元追回，共計502000元。已將執(zhí)行款502000元發(fā)還申請執(zhí)行人。

　　評析

　　本案是一起典型的執(zhí)行第三人債務(wù)執(zhí)行案件，其典型的主要特點是被執(zhí)行人用自己的財產(chǎn)不能清償所欠債務(wù)時，但對第三人享有到期債權(quán)的，法院在執(zhí)行這類案件時，應(yīng)根據(jù)被執(zhí)行人的申請，通知第三人向申請執(zhí)行人履行到期債務(wù)。如果第三人提出異議，法院則應(yīng)進(jìn)行審查，審查中異議不能成立和在通知后沒有提出異議的，法院可以對其進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行。

　　《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第三百條規(guī)定：被執(zhí)行人不能清償債務(wù)，但對第三人享有到期債權(quán)的，人民法院可依申請人的申請，通知該第三人向申請執(zhí)行人履行債務(wù)。該第三人對債務(wù)沒有異議但又在通知指定的期限內(nèi)不履行的，人民法院可以強(qiáng)制執(zhí)行。

　　通過對以上法條的分析，我們可以看出對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行主要有以下幾個條件：

　　首先，被執(zhí)行人沒有可供執(zhí)行的財產(chǎn)，但對第三人享有到期債權(quán)。本案中申請執(zhí)行人西安君威工貿(mào)有限公司向我院申請執(zhí)行后，我院依法立案執(zhí)行。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司沒有履行能力，但在申請執(zhí)行人向法院提供的被執(zhí)行人財產(chǎn)線索中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人西安虹鼎混凝土有限公司有對第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司的一筆到期債權(quán)。此案具備了執(zhí)行第三人到期債權(quán)的首要條件。

　　其次，對第三人到期債權(quán)的執(zhí)行必須是依申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人申請方可執(zhí)行。值得注意的是法院在此不得主動通知第三人履行債務(wù)。本案被執(zhí)行人在無財產(chǎn)可供執(zhí)行的情況下，向法院提出了執(zhí)行第三人到期債權(quán)，至此，執(zhí)行第三人到期債權(quán)的兩個重要條件已經(jīng)達(dá)到。此后法院依法向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司發(fā)出了執(zhí)行通知書。

　　第三，法律規(guī)定十五日內(nèi)第三人不提出異議，也不履行債務(wù)的，法院有權(quán)裁定強(qiáng)制執(zhí)行。此案法院在向第三人浙江東陽建筑實業(yè)工程有限公司西安分公司送達(dá)執(zhí)行通知書后，其在十五日內(nèi)未提出異議，但又不履行其債務(wù)，故法院裁定對其強(qiáng)制執(zhí)行。在法院執(zhí)行過程中第三人反映其與被執(zhí)行人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不明晰，要求法院暫緩執(zhí)行。本院合議認(rèn)為法院在強(qiáng)制執(zhí)行前已經(jīng)書面告知第三人有十五日的時間向法院提出異議，因為法院在執(zhí)行過程中不受理審查案件的實體問題，故若第三人在十五日內(nèi)提出了異議，則該代位執(zhí)行程序終結(jié)。但本案中第三人未在法定期間向法院提出異議，因此本院應(yīng)繼續(xù)強(qiáng)制執(zhí)行，對異議不做審查。

　　代位執(zhí)行制度是民法理論中為保障債權(quán)實現(xiàn)而設(shè)立的一種制度，由于這一制度具有在被執(zhí)行人無財產(chǎn)執(zhí)行的情況下，擴(kuò)大被執(zhí)行人可執(zhí)行財產(chǎn)的范圍，在判決書所確定的執(zhí)行對象以外，依據(jù)申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人的申請，執(zhí)行案外第三人的財產(chǎn)，從而不僅有利于債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)，也有利于維護(hù)司法裁判的權(quán)威。

公司買賣合同7

　　本協(xié)議于_________年_________月_________日由下列各方簽訂：

　　轉(zhuǎn)讓方：_____________________________(以下簡稱甲方)

　　注冊地址為：_________________________

　　法定代表人：_________________________

　　受讓方：_____________________________(以下簡稱乙方)

　　注冊地址為：_________________________

　　法定代表人：_________________________

　　鑒于：__________________________________________________________

　　據(jù)此，雙方達(dá)成以下條款：

　　1.釋義

　　除非協(xié)議另有所指，以下詞語和語句在本協(xié)議及各附件具有以下的含義：

　　1.1 “轉(zhuǎn)讓”或“該轉(zhuǎn)讓”指本協(xié)議第2條所述甲、乙雙方就_________股份所進(jìn)行的轉(zhuǎn)讓。

　　1.2 “被轉(zhuǎn)讓股份”指依據(jù)本協(xié)議，甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的_________公司_________%的股份。

　　1.3 “轉(zhuǎn)讓成交日”指依本協(xié)議3.1款的規(guī)定，雙方將轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)或在股份托管機(jī)構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記之日。

　　2.股份轉(zhuǎn)讓

　　2.1 甲方依據(jù)本協(xié)議，將其持有的_________公司______%的股份計______股及其依該股份享有的相應(yīng)股東權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方

　　2.2 乙方同意受讓上述被轉(zhuǎn)讓股份，并在轉(zhuǎn)讓成交后，依據(jù)受讓的股份享有相應(yīng)的股東權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

　　3.成交

　　3.1 本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)當(dāng)就該轉(zhuǎn)讓的有關(guān)事宜要求公司將乙方的名稱、住所、受讓的出資額記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)，甲方應(yīng)就該轉(zhuǎn)讓已記載于股東名冊并辦理完畢工商登記手續(xù)的事實向乙方出具書面的證明。如公司的股份已進(jìn)行了集中托管，則雙方應(yīng)當(dāng)在股份托管機(jī)構(gòu)辦理完畢轉(zhuǎn)讓手續(xù)并完成相應(yīng)的工商登記手續(xù)。

　　3.2 從本協(xié)議簽訂之日起，如_______日內(nèi)不能辦理完畢前款規(guī)定的成交手續(xù)乙方有權(quán)解除本協(xié)議，拒絕支付轉(zhuǎn)讓價款。如乙方已支付了相應(yīng)款項，則甲方應(yīng)將乙方已支付的款項退還乙方。

　　4.價款支付方式

　　4.1 甲、乙雙方同意甲方轉(zhuǎn)讓_________公司_________%股份的價款為人民幣_________元。

　　4.2 支付方式

　　4.2.1 自甲方出具其持有________公司______%股份的合法、有效的證明之日起_____日內(nèi)，乙方向甲方支付人民幣________元

　　4.2.2 乙方于轉(zhuǎn)讓成交日向甲方支付人民幣_________元。

　　5.補(bǔ)充付款及其它費用

　　5.1 如果_________公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行股票并上市，同時按照經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)的_________公司首次向社會公開發(fā)行股票的招股說明中顯示的凈資產(chǎn)額的______%高于_________元時，差額款項作為乙方向甲方支付該轉(zhuǎn)讓的補(bǔ)充付款。

　　5.2 乙方于_________公司上市之日起________日內(nèi)將依款確定的款項支付予甲方。

　　5.3 乙方依前款規(guī)定支付補(bǔ)充付款時，應(yīng)同時向甲方支付人民幣_________元，該款項作為對甲方為_________公司上市而支出的各項費用的補(bǔ)償。

　　5.4 雙方依5.3款所確定的補(bǔ)償費用，在本協(xié)議簽訂后非經(jīng)乙方同意不得作任何變更。

　　6.董事的委派權(quán)

　　6.1 從轉(zhuǎn)讓成交日起，乙方享有對_________公司的董事委派權(quán)。

　　6.2 甲方保證乙方可向_________公司委派叁名董事，依據(jù)公司法及公司章程行使董事權(quán)利。

　　6.3 甲方應(yīng)依法召集臨時股東大會，確認(rèn)董事人選的變動。

　　7.聲明、保證和承諾

　　甲方特此向乙方作出以下聲明、保證和承諾：

　　7.1 甲方已合法地成為_________公司的股東，全權(quán)和合法擁有本協(xié)議項下被轉(zhuǎn)讓的_________公司_____%的股份，并具備相關(guān)的有效法律文件。

　　7.2 甲方承諾未以被轉(zhuǎn)讓股份為其自身債務(wù)或第三方提供任何形式的擔(dān)保。

　　7.3 甲方履行本協(xié)議的行為不會導(dǎo)致任何違反其作為一方當(dāng)事人與他人簽署的合同、協(xié)議或單方作出的承諾、保證等。

　　7.4 甲方已取得簽訂并履行本協(xié)議所需的一切批準(zhǔn)、授權(quán)或許可。

　　7.5 甲方承認(rèn)乙方系以以上聲明、保證和承諾為前提條件同意與甲方簽訂本協(xié)議。

　　7.6 以上聲明、保證和承諾，在本協(xié)議簽訂后將持續(xù)全面有效。

　　8.不可抗力

　　任何一方由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本協(xié)議的義務(wù)的行為將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切合理及實際可行的補(bǔ)償措施，以減少因不可抗力造成的損失。

　　9.爭議解決

　　凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不能解決，應(yīng)提請____________仲裁委員會仲裁。仲裁的裁決是終局的，對雙方都有約束力。

　　10.一般規(guī)定

　　10.1 本協(xié)議自生效之日起對雙方均有約束力。非經(jīng)雙方書面同意，本協(xié)議項下的權(quán)利義務(wù)不得變更。

　　10.2 本協(xié)議項下部分條款或內(nèi)容被認(rèn)定為無效或失效，不影響其他條款的效力。

　　10.3 本協(xié)議中的標(biāo)題，只為閱讀方便而設(shè)，在解釋本協(xié)議時并無效力。

　　10.4 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

　　10.5 本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________

公司買賣合同8

　　合同雙方當(dāng)事人：

　　出賣人：××××公司，法定代表人：××× 聯(lián)系電話：00000000

　　買受人：×××

　　根據(jù)買受人和賣受人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：具體項目出賣金額明細(xì)如下

　　出讓人×××以出賣方式給買受人×××，將屬于×××位于××××××公司，以現(xiàn)金交易形式出讓給買受人×××，其中所含買賣項目明細(xì)如下：

　　(一)公司土地

　　公司地塊土地面積為××畝(實際為××畝)，價格×××萬元/畝，合計：××畝×××萬元=×××萬元。

　　(二)交通用具

　　1、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;

　　2、×××轎車×輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=××萬元;

　　3、××貨車兩輛：價格××萬元/輛，合計金額為： ××萬元××輛=×××萬元;

　　(三)廠房、辦公室合計×××萬;

　　(四)燃料××萬元;

　　(五)機(jī)械××××萬元。

　　以上五項總合計×××××萬元。

　　第二條：付款方式及期限

　　買受人須按以下方式按期付款：

　　付款方式按總價50%付出，應(yīng)本人周轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)不到位，現(xiàn)在×年×月×日已付人民幣×××萬元整給賣受人×××，在50%剩余款到×年×月×日包括車輛×××萬一次付清×××萬元，總價剩余款在×年×月×日付清×××萬元。

　　第三條：買受人逾期付款的違約責(zé)任

　　買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款給賣受人，買受人已付給賣受人所有的款，賣受人有權(quán)一律不予退款給買受人，并同時收回本公司的一切財產(chǎn)。

　　買受人符合本合同約定的付款日期，到時賣受人×××按賣公司手續(xù)辦理全交給買受人×××名下。

　　關(guān)于公司所有員工由買受人×××處理，包括過戶費用一切由買受人×××承擔(dān)。

　　賣受人：

　　買受人：

　　證明人：

　　年月日

公司買賣合同9

　　法定代表人張慶輝。

　　委托代理人吳健生、林孝強(qiáng)，廣東建升律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業(yè)區(qū)三片區(qū)。

　　法定代表人葉鳳娟。

　　委托代理人余超生，廣東明祥律師事務(wù)所律師。

　　上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司不服汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

　　上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業(yè)漆銷售協(xié)議》，協(xié)議書是被上訴人提供的格式合同。在協(xié)議書中有一格式條款：“與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十一條的規(guī)定，應(yīng)按上訴人的理解。上訴人認(rèn)為，依以上條款的約定，如雙方發(fā)生糾紛，應(yīng)先協(xié)商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應(yīng)先與上訴人協(xié)商，協(xié)商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規(guī)定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發(fā)生合同糾紛后，沒有與上訴人協(xié)商解決。因此，有權(quán)管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區(qū)人民法院。請求撤銷汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區(qū)人民法院審理。

　　被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當(dāng)事人已協(xié)議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協(xié)議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是合法有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人依據(jù)協(xié)議管轄條款的約定向汕頭市金平區(qū)人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權(quán)。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協(xié)商，協(xié)商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協(xié)商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方?jīng)]有協(xié)商，被上訴人也有權(quán)起訴。上訴人提出應(yīng)先行協(xié)商，協(xié)商不成才能向金平區(qū)法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應(yīng)予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護(hù)被上訴人的合法權(quán)益。

　　本院經(jīng)審查認(rèn)為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》明確約定“爭議的解決：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定上訴人與被上訴人已協(xié)議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內(nèi)容不違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區(qū)內(nèi)，其作為原審原告，依據(jù)協(xié)議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權(quán)符合法律規(guī)定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。

　　上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司負(fù)擔(dān)。

　　本裁定為終審裁定。

公司買賣合同10

　　合同編號：

　　簽約地點：

　　甲方(買方)：

　　乙方(賣方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂以下合同條款。

　　一、合同標(biāo)的物

　　1、本合同標(biāo)的物為

　　3、乙方承諾如下：

　　(1)乙方在十月一號之前發(fā)雞苗。

　　(2)乙方喂養(yǎng)一個月，體重不得小于六兩。

　　(3)乙方給雞苗做全部疫苗，以后甲方喂養(yǎng)的存活率在95%以上。

　　(4)雞蛋顏色為褐色。

　　(5)免費提供養(yǎng)殖技術(shù)，后期技術(shù)問題有技術(shù)員幫忙解決，上門服務(wù)免費。

　　二、合同期限

　　本合同期限為：至

　　三、供貨及驗收

　　1、甲方向乙方購買雞苗，由乙方送雞苗至

　　4、乙方送雞苗途中發(fā)生的損毀等所有費用由乙方自行承擔(dān)，甲方不予承擔(dān)。

　　5、乙方將雞苗送至合同約定的地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：

　　(1)雞苗到后，乙方點數(shù)壹仟只六兩以上的雞苗。

　　(2)雞苗不合格(包括雞苗質(zhì)量不合約定、型號不符等)，甲方有權(quán)要求乙方調(diào)換雞苗、退雞苗，因此造成乙方損失的，由乙方自行負(fù)擔(dān)。

　　四、貨款支付

　　五、貨款支付采取以下方式：

　　1、甲方向乙方支付總額的50%作為定金。

　　23、乙方在收款時應(yīng)提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。

　　六、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任

　　1、乙方未按甲方要求的時間地點送達(dá)貨物，應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。

　　2、乙方送達(dá)之貨物經(jīng)甲方驗收不合格，甲方有權(quán)拒絕收貨或要求乙方退貨、補(bǔ)貨。乙方應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額款項的違約金。造成甲方工程損失的，甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。

　　3、乙方不能按合同約定數(shù)量交貨，應(yīng)在約定交貨時間前_____天書面通知甲方。甲方可根據(jù)乙方狀況進(jìn)行評估，如果甲方根據(jù)評估認(rèn)定乙方不能繼續(xù)履約，可解除本合同，并于三天前通知乙方，乙方不得有異議。甲方根據(jù)甲方(項目部)認(rèn)定的供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。由此造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方無正當(dāng)理由停止供貨的，應(yīng)承擔(dān)未履行部分貨款總值_________的違約金，造成甲方工程施工無法進(jìn)行、耽誤工期或其他損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償實際損失。

　　5、乙方所提供的貨物質(zhì)量不符合合同約定、貨物總數(shù)量短缺或其他應(yīng)當(dāng)歸責(zé)于乙方的原因，造成甲方工程施工無法進(jìn)行、耽誤工期或其損失的，乙方向甲方支付本合同總價款的違約金，甲方并有權(quán)保留要求乙方賠償實際損失的權(quán)利。

　　6、甲方未能按約定付款的，應(yīng)承擔(dān)不能付款部分如因乙方偽造數(shù)據(jù)、改變合同約定的貨物單價等，而制作付款申請書請求甲方付款的，甲方有權(quán)拒絕付款，并不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　七、保修期限及責(zé)任

　　八、其他約定

　　九、不可抗力

　　1、本合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力是指合同簽訂時不能預(yù)見、不能避免、不能克服的自然客觀情況。

　　2、合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力情形，致使一方或雙方不能履行合同約定條款時，不能履行方應(yīng)在不可抗力情形發(fā)生之日起日內(nèi)向?qū)Ψ綍嫱ㄖ�，在取得合法機(jī)關(guān)有效證明后，根據(jù)不可抗力對合同履行的影響程度，經(jīng)另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同義務(wù)，并可根據(jù)情況部分或全部免除履行方責(zé)任。

　　3、合同遲延履行所發(fā)生的不可抗力，履行方不免除責(zé)任，并必須承擔(dān)遲延履行的違約責(zé)任。

　　十、其他

　　1、雙方應(yīng)在本合同簽訂時提交給對方相關(guān)資料備案：

　　(1)乙方是法人、個體工商戶或其他經(jīng)濟(jì)組織的，應(yīng)提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《個體工商戶營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件并加蓋公章;

　　(2)乙方屬個人的，應(yīng)提交合法的身份證明文件;

　　(3)乙方以代理人身份簽訂本合同的，應(yīng)當(dāng)提交被代理人出具的《授權(quán)委托書》，《授權(quán)委托書》中應(yīng)明確載明代理人授權(quán)范圍;

　　(4)乙方提交生產(chǎn)廠家名稱、生產(chǎn)質(zhì)量合格證書及相關(guān)說明，以便甲方備案使用;

　　2、本合同簽訂時需甲方公司蓋章及項目經(jīng)理簽字認(rèn)可，否則本合同不產(chǎn)生法律效力。

　　3、本合同的簽訂，除甲方(項目經(jīng)理)簽字或蓋章認(rèn)可的，甲方的其他工作人員不能代表甲方處理因本合同引起的債權(quán)債務(wù)，擅自處理債權(quán)債務(wù)行為包括但不限于出具欠款證明、對帳單據(jù)等等，因此而產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)甲方不予認(rèn)可，且對甲方不產(chǎn)生法律效力。

　　十一、爭議的解決

　　凡因本合同履行產(chǎn)生的一切爭議，甲乙雙方本著互利互惠的態(tài)度，通過友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不能達(dá)成一致，雙方中任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　十二、合同效力及其他

　　1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。

　　3、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議于本合同同時使用，補(bǔ)充合同與本合同矛盾的，以補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。

　　4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來往帳單、支付證明等，與本合同同時使用，同具法律效力。

　　甲方(蓋章)：乙方(簽字或蓋章)：

　　項目經(jīng)理：簽約負(fù)責(zé)人：

公司買賣合同11

　　傳送設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)備買賣合同

　　賣方：上海XX傳送設(shè)備有限公司

　　買方：

　　鑒于賣方同意出售并且買方同意購買本合同約定的設(shè)備，買賣雙方經(jīng)過友好協(xié)商，現(xiàn)就設(shè)備買賣的相關(guān)條款和條件達(dá)成如下協(xié)議：

　　一。設(shè)備（標(biāo)的物）、數(shù)量及價款等

　　項次名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價總價

　　1 0

　　2 0

　　3 0

　　4 0

　　5 0

　　6 0

　　7 0

　　8 0

　　9 0

　　合計：0

　　備注：1.上述價款為含稅或不含稅金額；已包含賣方負(fù)責(zé)的包裝運輸及安裝調(diào)試費用，因包裝運輸方式改變或買方原因延誤安裝調(diào)試，由買方另外支付增加的合理費用，買方負(fù)責(zé)包裝運輸和安裝調(diào)試的情況除外。2.賣方所供設(shè)備免費贈送的備品備件如下或見備品備件清單。

　　二、付款方式

　�。ㄗ员竞贤掌鸲嚅L時間內(nèi)）買方向賣方支付多少預(yù)付貨款；出貨時買方到賣方初驗支付多少貨款；貨到后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；安裝調(diào)試后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；驗收合格后當(dāng)場或多長時間內(nèi)支付多少貨款；剩余貨款（作為質(zhì)保金）多長時間內(nèi)支付。以上付款進(jìn)度可根據(jù)實際情況單獨使用，也可混合使用。因買方原因造成的交貨、安裝、驗收延遲不影響付款進(jìn)度。貨款未付清，標(biāo)的物所有權(quán)仍歸賣方所有。

　　三、交貨方式

　　自接預(yù)付款之日起（自合同生效之日起）。買方于多長時間到賣方提貨；賣方以買方指定的方式于什么時間代理買方從什么地方出貨；賣方以什么方式于多長時間從什么地方出貨，買方自提或送到買方指定地點買方負(fù)責(zé)卸貨；賣方以什么方式于多長時間交付到買方指定地點，買方負(fù)責(zé)卸貨。如實際交貨時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。

　　四、包裝方式

　　賣方負(fù)責(zé)以適合設(shè)備特性及運輸方式相符合的包裝；賣方負(fù)責(zé)以買方指定的方式包裝。

　　五、安裝方式

　　買方自行安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方指導(dǎo)買方安裝，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝；賣方安裝，買方協(xié)助，正常安裝時間為多長時間，自貨到日起多長時間內(nèi)開始安裝。如實際安裝時間有變，買賣雙方需通過書面方式確認(rèn)。

　　六、驗收方式

　　自設(shè)備安裝調(diào)試完畢多長時間內(nèi)，買方自行驗收或在賣方的協(xié)同下組織驗收；驗收時，依據(jù)合同及附件作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，合同及附件未說明清楚的，依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；合同及附件未約定的要求不在驗收范圍內(nèi)。驗收不合格買方需在三日內(nèi)書面通知賣方，否則，視作驗收合格。對于不合格的部分，賣方需及時予以維修或改進(jìn)。

　　七、培訓(xùn)方式

　　賣方可根據(jù)買方的實際需要，通過合理方式對買方相關(guān)人員進(jìn)行基本的操作、保養(yǎng)、維修等方面的培訓(xùn)工作。

　　八、質(zhì)量保證

　　在正常的使用情況下，自驗收合格之日起，設(shè)備的保修期為一年（易損件另行約定）。人為損壞和操作不當(dāng)造成損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期內(nèi)，賣方提供免費的維修和配件更換服務(wù)，并確保在接到買方書面報修通知后第一時間（多長時間內(nèi)）解決問題。

　　九、合同附件

　　技術(shù)協(xié)議、圖紙、設(shè)備清單、備品備件清單、設(shè)備驗收單樣本、合同執(zhí)行聯(lián)絡(luò)單等各一份。

　　十、隨貨文件

　　出庫單、總裝圖、電氣控制圖（含操作說明）、水汽管路圖（含操作說明）、零配件清單等各一份。

　　十一、違約責(zé)任

　　1、賣方未按交貨進(jìn)度交付貨物，每延期一天，賣方遞延支付買方未交付貨物貨款總額的0.5%滯納金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲交貨或不影響安裝進(jìn)度的情況除外。賣方的安裝人員在規(guī)定的時間沒有到買方現(xiàn)場，每延期一天，賣方遞延賠償買方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素、經(jīng)買方書面同意延遲安裝或不影響安裝進(jìn)度的情況除外。賣方質(zhì)量未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，整改費用由賣方承擔(dān)，買方有權(quán)順延付款日期至整改驗收完畢，整改后尚達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，買方有權(quán)要求退貨。

　　2、買方未按付款進(jìn)度支付賣方貨款，每延期一天，買方遞延賠償賣方貨款總額的0.5%違約賠償金，因不可抗因素或經(jīng)賣方書面同意延遲付款除外。

　　十二、爭議解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，買賣雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不了的，提交賣方所在地仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院裁決。

　　十三、其他事項

　　合同未明確約定的，由買賣雙方另行協(xié)商約定或參照國家有關(guān)法律法規(guī)。

　　十四、生效條件

　　本合同一式幾份，買方執(zhí)幾份，賣方執(zhí)幾份，自買賣雙方簽蓋之日起生效，雙方認(rèn)可傳真件具有法律效力。

　　賣方（章）：買方（章）：

　　委托代理人：委托代理人：復(fù)核：

　　日期：日期：