簽證工程合同范本
工程合同的簽訂是雙方利益的合法化體現(xiàn),以下是小編整理的簽證工程合同范本,歡迎參考閱讀!
發(fā)包人:召陵區(qū)歸村西村村委會 (以下簡稱A方)
承包人:漯河市富地誠達建筑安裝工程公司 (以下簡稱B方)
經(jīng)過AB雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、 工程名稱:歸西村混凝土道路
2、 工程地點:歸村西村
3、 承包范圍:350米混凝土道路
4、 承包方式:包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、 合同價款:合同總價款15萬元。
二、 技術(shù)要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面,寬3。5米。
2、 18cm厚3:7灰土墊層。
三、 施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、 雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作:
負責場地三通一平;
2、承包人主要工作:
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴格實施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
【拓展閱讀】
簽訂工程合同范本時要注意什么
一、審查發(fā)包人與承包人履約情況
1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容:
、 主體資格,即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例:建設(shè)用地是否已經(jīng)批準?是否列入投資計劃?規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準?是否進行了招標等。
、 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。
2、對承包方主要了解的內(nèi)容有:
① 資質(zhì)情況; ② 施工能力; ③ 社會信譽; ④ 財務(wù)情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的`指標,應(yīng)認真分析和判斷。
二、履約管理之工期
。ㄒ唬 工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
、 承包人有證據(jù)證明實際開工日期的,則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當事人的會議紀要、施工許可證等;
、 承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期,但有開工報告,則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;
、 若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期,亦無開工報告,則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。
2、竣工日期的認定
《較高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)
定認定方法:
、 雙方確認的日期為竣工日期;
、 建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間,不是竣工驗收備案日期,因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送);
、 承包人提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
、 未經(jīng)過竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。
。ǘ 幾種影響工期的因素
1、施工許可證:
、 如未取得且未施工,以取得施工許可證之日作為開工日期;
、 但如未取得且已經(jīng)施工,則一般以施工開始日為開工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。
3、設(shè)計變更
、 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
4、圖紙延誤
① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
5、增加工程量
① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
② 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
6、質(zhì)量鑒定
《較高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條 建設(shè)工程竣工前,當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。
① 鑒定合格,順延工期;
、 鑒定不合格,視情況而定。
7、建設(shè)單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令、批準,致使施工不能正常進行;建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,施工企業(yè)發(fā)出檢查通知,建設(shè)單位未及時檢查等。
① 設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;
、 設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,則不應(yīng)以此為由順延工期。
8、一周內(nèi),非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9、發(fā)生不可抗力事件
無法預(yù)見、不可避免并不能克服,一旦發(fā)生,要積極采取措施,阻止和預(yù)防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告。
【簽證工程合同范本】相關(guān)文章:
工程工程合同范本04-26
工程欠款合同范本04-19
工程吊頂合同范本04-19
新版工程合同范本04-25
工程擔保合同范本04-25
工程居間合同范本11-30
工程維修合同范本12-02
工程防水補漏合同范本04-19
裝修工程補充合同范本04-13
工程裝修合同范本最新04-25