承攬合同

時間：2020-12-29 20:33:50 合同范本我要投稿

★承攬合同范本11篇

　　隨著人們法律意識的建立，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

★承攬合同范本11篇

承攬合同范本1

　　合同編號：____________

　　定作方：________________________

　　承攬方：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：_______年_____月____日

　　一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注

　　二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

　　────────────────────────────────────────

　　三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　───────────────────────────────────────

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　────────────────────────────────────────

　　五、結(jié)算方式及期限

　　────────────────────────────────────────

　　六、違約責(zé)任

　　────────────────────────────────────────

　　七、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────────────────────────

　　八、雙方協(xié)商的其它條款

　　────────────────────────────────────────

　　定作方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：承攬方

　　單位名稱(章)

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電報掛號：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：鑒(公)證意見：

　　經(jīng)辦人：

　　鑒(公)證機關(guān)(章)

　　年月日

　　(注：除國家另有規(guī)定外，鑒(公)證實行自愿原則

　　有效期限：__________年_____月_____日至__________年_____月_____日

　　監(jiān)制部門：__________________ 印制單位：______________________

承攬合同范本2

　　簽訂時間：年月日合同編號：

　　乙方（供方）：第一條采購清單：

　　甲方（需方）：中鐵九局集團第七工程有限公司

　　第二條供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準(zhǔn)。第三條調(diào)價方法：合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準(zhǔn)價格。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準(zhǔn)，幅度超過±100元時進行調(diào)價，按基準(zhǔn)價±100元結(jié)算，幅度不超過時按簽訂價結(jié)算。

　　第四條到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方施工現(xiàn)場。汽車運輸，確定運費為/噸。第五條隨貨物必備品：乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單。

　　第六條計算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計重；盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。

　　第七條包裝及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復(fù)檢報告為準(zhǔn)，不合格品乙方無條件退場。

　　第八條結(jié)算方式：第九條本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

　　第十條違約責(zé)任和雙方義務(wù)：

　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù)，承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票。

　　第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

　　第十二條本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十三條其他約定事項：

　　本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準(zhǔn)，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。

承攬合同范本3

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準(zhǔn)。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責(zé))。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責(zé)，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;

　　3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔(dān);

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責(zé)造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責(zé)人，負責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責(zé)。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。

　　二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。

　　三、甲方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有

　　2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。

　　3. 甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。

　　4. 甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(wù)（支架由方承擔(dān)）。

　　四、乙方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 合同時，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復(fù)印件等材料。

　　2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同，必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務(wù)規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。

　　3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔(dān)。

　　4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用（交通費）由甲方承擔(dān)。

　　5. 乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。

　　6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發(fā)生人身安全問題，由乙方自行承擔(dān)。

　　五、費用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：

　　1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細，并在隔月10日前結(jié)清所有費用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進行。

　　2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標(biāo)準(zhǔn)：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺

　　3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。

　　六、違約責(zé)任：

　　1．乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實，乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

　　七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）代表人：代表人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

承攬合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

　　第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）及地點：

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；

　�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

　　2、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）：

　�、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

　�、谀＞呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

　　第六條：技術(shù)資料提供及保管：

　　1、甲方負責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

　　第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

　　1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

承攬合同范本6

　　定作人：（填寫全稱）

　　承攬人：（填寫全稱）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）

　　1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）

　　1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）

　　1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　2.1 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）

　　3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

　　3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

　　材料名稱

　　規(guī)格型號

　　計量單位

　　數(shù) 量

　　質(zhì) 量

　　提供日期

　　消耗定額

　　單價（元）

　　總金額

　�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴茫梢粤碓O(shè)合同附件，寫明見合同附件二）

　　4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進行驗收）

　　6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　6.5 驗收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準(zhǔn)。

　　第七條 交（提）定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：

　　8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費用負擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ）

　　第九條 運輸方式及費用負擔(dān)

　　9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　9.2 運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）

　　10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。

　　第十一條 定金及預(yù)付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任：

　　12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的`損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

　　12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

　　12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

　　12.12 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

　　第十三條 定作人的違約責(zé)任：

　　13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。

　　13.8 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）

　　第十四條不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十五條 爭議的解決方式

　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

　　定作人：（公章）承攬人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　合同簽訂時間：年月日

承攬合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價款及付款方式：

　　1.本工程總價為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　六、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地點：地點：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

承攬合同范本8

　　發(fā)包人：佛山海兒康智能衛(wèi)浴有限公司（以下簡稱甲方）

　　承包人：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1．工程名稱：營銷中心辦公室裝飾

　　2．工程地點：季華四路意美家衛(wèi)浴世界9棟4-6號

　　3．工程范圍：室內(nèi)裝修（見預(yù)算清單）

　　4．工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見附件清單，部分地、墻磚未在預(yù)算內(nèi)）

　　5．工程造價：

　�。�1）工程預(yù)算總造價為￥160100,00元，大寫人民幣：壹拾陸萬零壹佰元整。

　�。�2）本工程總造價依據(jù)工程設(shè)計施工圖紙及設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。

　　第二條：工程期限

　　1、經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開竣工時間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準(zhǔn)。

　　2、本工程在施工過程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。

　　第三條：工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任

　　1．甲方責(zé)任：

　�。�1）開工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系，辦妥進場手續(xù)，甲方承擔(dān)進場手續(xù)費用。

　　（2）組織好設(shè)計交底及圖紙核對會審工作。

　　（3）委托白建華為甲方代表，實行工程質(zhì)量、進度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。

　　（4）做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗收。

　　2．乙方責(zé)任：

　�。�1）開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計劃，制定施工總計劃進度。

　�。�2）做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進場、采購、供應(yīng)和管理。

　　（3）嚴格按施工圖與說明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負責(zé)，并承擔(dān)費用。

　　第四條：工程價款及支付

　　1．本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。

　　2．由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用，由甲方支付。

　　3．支付采取按工程進度分段付款方式。

　　（1）水電等隱蔽工程完工時付合同價20%，計￥32020元（叁萬貳仟零貳拾元整）；

　�。�2）木工及隔斷工程完工時付合同價40%，計￥64040元（陸萬肆仟零肆拾元整）；

　�。�3）工程完工并通過甲方驗收合格后，付合同價35%，計￥56035（伍萬陸仟零叁拾伍元整）；

　�。�4）留5%質(zhì)保金在驗收合格半年后，無質(zhì)量問題一次性付清。

　　工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。

　　第五條：施工質(zhì)量與設(shè)計變更

　　1．堅持按圖施工，發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理，乙方應(yīng)通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)發(fā)出變更設(shè)計文件。

　　2．遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，乙方應(yīng)通知甲方共同驗收。

　　第六條：工程竣工驗收及結(jié)算

　　1．乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗收。

　　2．甲方應(yīng)在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。

　　3．工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。

　　第七條：工程安全生產(chǎn)、文明施工

　　1．乙方必須認真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工，嚴格遵守安全操作規(guī)程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責(zé)任和費用均由乙方負擔(dān)。與甲方無關(guān)。

　　第八條：工程處罰及仲裁

　　1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價的千分之五進行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價的30%的違約金。

　　2．甲方拖延結(jié)算及付款，按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九條：附則

　　1．本合同未盡事宜，雙方及時協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　2．本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　3．本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿，工程價款結(jié)清自動終止。

　　4．本合同有效附件。

　　（一）乙方提供平面圖紙；

　　（二）工程預(yù)算書；

　　甲方（蓋章）：

　　代理人：

　　年月日：代理人：年月日乙方（蓋章）

承攬合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。

　　一、服務(wù)地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)

　　二、合同期限： 年月日至年月日止。

　　三、服務(wù)時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。

　　四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔(dān)任何其他費用。

　　五、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。

　　2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。

　　3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。

　　4、測評乙方維修工作，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。

　　5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。

　　6、按期支付維修承攬費。

　　六、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、按照甲方的要求負責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。

　　2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。

　　3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。

　　4、遵守甲方的規(guī)章制度。

　　5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。

　　七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日 20xx年月日

承攬合同范本10

　　定作方：_________（簡稱甲方）

　　承攬方：_________（簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　_________。

　　2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　_________。

　　3．履行的期限、地點和方式：

　　_________。

　　4．驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　_________。

　　5．結(jié)算方式：

　　_________。

　　6．違約責(zé)任：

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　�。�1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金。

　　（2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：

　　_________。

　　8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日