承攬工程項目施工合同模板
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的承攬工程項目施工合同模板，希望對大家有所幫助。
承攬工程項目施工合同1
建設單位（以下簡稱甲方）_________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________
地址：____________________________________
郵碼：_______________
電話：_______________
法定代表人：____________
職務：____________
根據(jù)________建筑安裝工程的建設需要，經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數(shù)量，私有房屋以產權證標明自住的數(shù)量為準；租住公房以承租數(shù)量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用。逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當?shù)胤慨a管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設（甲方）____________（公章）拆遷戶（乙方）____________（公章）
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
承攬工程項目施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。
第一條工程項目
(一)工程地點：呼倫貝爾市原野測試有限責任公司
(二)工程內容：雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外墻膩子，刷外墻涂料)
(三)承包方式：包工包料
第二條工程造價為人民幣伍萬叄千元
第三條合同工期
1.雙方商定總工期___天。
開工日期：___年___月___日，
竣工日期：___年___月___日。
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的`停工。
�、谠黾恿斯こ塘�，而受影響時。
�、垡蛲Ｋ�、停電等情況達六小時以上時。
�、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤�(guī)定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。
�、菁追讲荒馨春贤�(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條付款方式
(一)材料進場，甲方付給乙方工程造價40%。
(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價的30%給乙方;
(三)當工程竣工驗收合格七天內甲方支付竣工結算總價的30%;
第五條責任范圍
(一)甲方責任：
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
4、負責工程所需燈具、電工電料。
5、如需向乙方索要發(fā)票，則支付工程造價稅款(工程總造價6%)。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質量、安全事故由乙方負責。
�、俪邪藨訌妼ΜF(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。
�、谝曳浆F(xiàn)場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規(guī)定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。
第六條其它事項
(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：
1、經雙方充分協(xié)商，發(fā)出“設計變更通知單”
2、增加或變更內容所需材料款項必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第七條
本合同壹式貳份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。
甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：甲方蓋章：乙方蓋章：
簽訂日期：簽訂日期：
承攬工程項目施工合同3
甲方：
乙方：
甲方愿將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經雙方充分協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、承包內容：
_____________________
二、承包價格：
承包價格參考《現(xiàn)代城零星項目價目表》。___________________
三、結算方式：
乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。
四、付款方式：
所有工程完成驗收合格后一次性結清承包價款。
五、質量要求：
必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建筑工程規(guī)范和要求施工，必須達到建筑工程質量驗收標準。如因工藝問題造成的返工，一切工費由乙方負責。
六、工期要求：
工程總工期為___天，即施工時段為___年___月___日至___年___月___日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進行處罰。
七、其他要求
1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發(fā)生，所有安全事故無論大小，概由乙方負責。
2.施工期間，乙方必須服從甲方相關技術人員的現(xiàn)場指導和監(jiān)督，不得以任何借口無理取鬧，拒絕施工。
3.乙方若無故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發(fā)生的費用甲方概不負責，合同另簽他人。
4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家各項法律規(guī)定，遵守甲方的工作規(guī)范、操作規(guī)程、勞動安全衛(wèi)生制度等各項規(guī)章制度，愛護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理。乙方在施工中因違章作業(yè)，違反勞動紀律，發(fā)生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。
5.工程竣工后由甲方驗收質量檢查，并簽字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【承攬工程項目施工合同模板】相關文章：
簡單加工承攬合同模板12-20
工程項目代建合同模板12-10
加工承攬合同07-12
路面施工合同模板12-08
地基施工合同模板12-08
分包施工合同模板12-08
路燈施工合同模板12-07
廠房施工合同模板12-07
公路施工合同模板12-03
花園施工合同模板12-20