承攬合同

時(shí)間：2024-02-22 08:08:18 合同范本我要投稿

有關(guān)承攬合同范文

　　隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，隨時(shí)隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編幫大家整理的有關(guān)承攬合同范文，希望對(duì)大家有所幫助。

有關(guān)承攬合同范文

　　發(fā)包方：________（以下簡稱甲方）

　　承包方： ________（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：________

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修（甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點(diǎn)：________

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。（以效果圖為準(zhǔn)）

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)： ________（大寫）（￥： ________元），本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　______年____月____日至______年____月____日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延（以甲方簽字為準(zhǔn)）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。

　　六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　（一）甲方權(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。

　�。ǘ┮曳綑�(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求）。

　　2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)�，甲方有�?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項(xiàng)

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工________、________兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。

　　八、違約責(zé)任

　　雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項(xiàng)。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項(xiàng)時(shí)，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)足守約方的實(shí)際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________

　　委托代理人（簽字）：________委托代理人（簽字）：________

　　地址：________地址：________

　　聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

　　______年____月____日______年____月____日

【承攬合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同07-12

關(guān)于承攬合同08-08