承包加工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的承包加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承包加工合同1
甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數量和質量：
1、用乙方原材料生產時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品的質量時，甲方有權要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產時，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1、交（提）訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據國家有關規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
1、中途變更訂作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失（機器、設備等）。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
甲方： 乙方 ：
簽訂日期：20年 月 日 簽訂日期：20年 月 日
承包加工合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為了提高甲乙雙方的經濟效益，整合雙方資源，充分發(fā)揮物流企業(yè)優(yōu)勢 ，依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經甲、乙雙方平等、自愿協(xié)商，特訂立本承包經營合同，供雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條 承包經營事項
本合同所涉承包經營事項為：貨物運輸權和運營收益權。其中，如完成承包行為的車輛為甲方提供，乙方還享有該車輛的使用權。
乙方享有的貨物運輸權、運營收益權以及車輛使用權受本合同約定的限制。
第二條 承包期限
承包經營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月_______日止。
承包經營期限屆滿后，如甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方有優(yōu)先承包的權利。 承包經營期限內，甲、乙雙方可依據本合同的約定，變更或解除本合同。
第三條 承包方式
一、基本承包經營方式：
1、甲方提供貨物運輸的貨源，由乙方運輸至甲方或貨主指定的地點。
2、甲方與貨物托運人辦理托運手續(xù)和運費清結。
根據經營需要，甲方也可以書面(不得口頭)委托乙方辦理貨物托運手續(xù)和運費清結。
3、乙方必須在甲方通知的期限內完成甲方安排或隨時指定的運輸業(yè)務。
4、承包金反向給付，即由甲方向乙方支付本協(xié)議約定的承包金。
5、承包經營期間，乙方承擔貨物運輸過程中所發(fā)生的燃油、燃氣費用、路橋通行費用、車輛維修保養(yǎng)費用(保險公司賠償的除外)等經營成本。
二、補充承包經營方式：
乙方可以選擇以下方式作為完成承包經營的運輸工具(勾選)：
1、甲方提供運輸工具。( )
甲方提供物流車輛的車牌號、型號、噸位、機械狀況、服務內容及價格等事宜本合同期滿，乙方應將機動車輛檢修后，交甲方檢驗接收，并隨交修車工具。
2、乙方以自有車輛作為運輸工具。( )
乙方的運輸工具為： 號 汽車，車架號 ，發(fā)動機號 ，以及隨車工具。
3、上述車輛，必須車況完好、審驗合格、安全適用、符合行駛和貨運的國家強制性標準。
4、上述車輛，由甲方統(tǒng)一辦理保險投保。
5、上述車輛，在承包經營期限內進行維修、保養(yǎng)的，應統(tǒng)一在甲方指定的修理廠進行。
三、貨車采用班車運輸方式。每周一、二、三、四、五、六、天運行，法定節(jié)假日另行通知。
貨車按照甲方制定的《班車管理及運營質量考核標準》規(guī)范運作。
第四條 承包經營保證金和承包金
一、承包經營保證金
本合同生效后，乙方應向甲方交付承包經營保證金人民幣伍萬元，其中叁萬元由乙方在本合同生效當時支付;剩余貳萬元由乙方在本合同生效后3個月內支付。該保證金為乙方在承包經營期間非甲方原因造成損失的賠償資金保證。 承包經營保證金一次性交付。承包經營期間，保證金不計付銀行利息。
承包經營期限屆滿，甲、乙雙方無債權、債務的，甲方在30日內一次性退還乙方扣除保證金提成部分的剩余保證金。
二、承包金
1、承包金按貨運單趟支付。支付金額為人民幣 元。
2、承包金累計支付的，在承包經營的次月12-18日發(fā)放。
第五條 甲方的權利義務
1、甲方有權糾正乙方在貨物運輸中違法、違規(guī)行為。
甲方有義務保證本企業(yè)貨運資格合法、提供的車輛符合行駛和貨運的國家強制性標準。
2、甲方有權根據企業(yè)經營需要，自主地組織和調配貨源。
甲方有義務公平、公正、合理的為乙方組織貨物配載。
3、甲方有權定期組織乙方進行安全和職業(yè)道德學習，并進行考核。學習時間為 月 日，甲方另有權通知乙方參加臨時學習。
甲方有義務按照主管部門規(guī)定和通知，組織乙方參加主管部門舉辦的學習、培訓、評比等活動。
4、甲方有權制定本企業(yè)貨物運輸的規(guī)章制度。(該規(guī)章制度為本合同的附件) 甲方有義務保證規(guī)章制度符合物流行業(yè)的特點或交易習慣，不得增加乙方的負擔和責任。
5、甲方有權在承包經營期限內，指定專人對乙方使用的車輛進行安全、車容、車況檢查。如乙方使用車輛存在安全隱患，甲方有權要求乙方停止運輸。 甲方有義務保證乙方正常運輸，不得無理干涉。
6、甲方有權根據經營需要，制定統(tǒng)一服務規(guī)范、在運輸車輛上粘貼統(tǒng)一標示或廣告。(甲方制定的統(tǒng)一服務規(guī)范為本合同的附件)
甲方有義務保證統(tǒng)一服務規(guī)范符合物流行業(yè)的特點或交易習慣，不得增加乙方的負擔和責任。
7、甲方有權選擇投保的保險公司，有權決定對運輸貨物投保貨物損失險。 甲方有義務選擇服務質量優(yōu)良、保險費用適中、理陪迅捷的保險公司投保，并應書面通知乙方。
甲方有義務對提供的車輛投保交強險、車輛損失險和第三者責任保險，并為乙方投保駕駛員人身傷害保險。
8、甲方有權制定本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準。甲方有義務保證本企業(yè)統(tǒng)一的運費標準和其他費用收取標準不低于同地區(qū)、同行業(yè)的費用標準。
9、甲方有權根據經營需求要求乙方更換車輛或變更線路，乙方必須配合。
第六條 乙方的權利義務
1、乙方有權在甲方指定的貨物運輸期限內，自主安排運輸。乙方有義務保證完成甲方的貨物配送運輸，并服從甲方的統(tǒng)一貨物調配。
2、乙方有權對甲方調配的貨物進行查驗，有權拒絕運輸國家禁止運輸或可能造成危險的物品。
乙方有義務按車輛相關規(guī)定維修和保養(yǎng)車輛，保證車輛安全性能完好、車容整潔。乙方有義務遵守交通法規(guī)和機動車操作規(guī)程，保證行車安全。
3、乙方有權拒絕支付本合同約定或主管部門規(guī)定以外的費用，有權對甲方沒有依據的收費提出異議或向主管部門投訴。
乙方有義務按照本合同約定，向甲方支付代為清結的運費和其他費用，并承擔因遲延支付給甲方造成損失的賠償責任。
4、未經甲方書面同意，乙方不得在運輸過程中擅自倒貨、換車、配載，
不得將車輛交給第三者駕駛，不得捎帶與工作無關的第三者，不得違反承包經營用途使用車輛，不得以任何理由扣留或變相扣留運輸貨物。
5、乙方有權對甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范提出建議和修改意見。 乙方有義務嚴格遵守甲方制定的規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范，并承擔違反規(guī)章制度和統(tǒng)一服務規(guī)范給甲方造成損失的賠償責任。
6、乙方有義務在運輸過程中發(fā)生交通事故和意外事件造成貨物損毀時，在30分鐘內通知甲方和保險公司，并立即報警。
7、乙方有義務保證聯系渠道通暢，可以隨時接受甲方貨運調配。
8、乙方有義務保守甲方的商業(yè)秘密。
第七條 貨物運輸風險承擔
一、貨物運輸風險
貨物運輸風險包括但不限于因交通事故、貨物損毀、違章、自然災害等造成的物質損失以及對車輛內、外人員的賠償責任。
二、風險承擔
1、交通違章造成的行政處罰，乙方全部承擔。
2、交通事故，除因甲方提供的運輸工具固有的原因造成事故以外，其他情況下的事故賠償責任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。
3、貨物毀損的，除因甲方提供的運輸工具和貨物包裝固有的原因造成的以外，其他情況下的賠償責任，由乙方承擔。乙方承擔賠償責任中，扣除保險公司理陪并實際賠付的部分，但保險公司合法拒陪的除外。
4、意外事件和自然災害等造成的物質損失和賠償責任，由乙方提供有權部門的書面證明，根據國家相關法律規(guī)定處理。
5、車輛和貨物包裝固有原因的確定，以國家相關檢驗機構的書面認定為準。
6、乙方遭受人身損害的，除保險公司理陪并實際賠付的部分外，甲方不承擔任何賠償或補償責任。
三、賠償處理費用承擔
賠償責任認定和處理過程中，包括但不限于人員工資、旅差費、法院訴訟費用、必要的律師代理費、主管部門的處理費用、鑒定費用等費用，由乙方承擔。
第八條 違約責任
一、本合同履行期間，雙方應嚴格履行，不得單方解除、終止本合同。如有違反，違約方應向對方支付人民幣 元的違約金。其他直接經濟損失，違約方另行賠償。
二、下列情況下，由甲方支付乙方年度承包費總額20%的違約金，并賠償乙方的實際經濟損失：
1、提供的運輸工具不符合國家強制性標準的
2、未向乙方提供營運證照、繳費憑證，致使乙方無法營運的
3、在貨源緊張時，向承包人以外的人員調配貨運的
三、下列情況下，由乙方支付甲方年度承包費總額20%的違約金，并賠償甲方的實際經濟損失：
1、完成承包經營的車輛不符合國家強制性標準的
2、不能保證甲方調配貨運的
3、不能保證車輛安全性能完好、車況整潔的
4、不參加甲方組織的學習、培訓的
5、將車輛交他人駕駛的、擅自倒貨、換車、配載的、捎帶與工作無關的第三者的、違反承包經營用途使用車輛的
6、因乙方原因不能取得聯系的
7、無合法情由，拒不執(zhí)行甲方統(tǒng)一服務規(guī)范的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的，乙方除承擔上述違約責任外，還應承擔該違約責任。
四、下列情況下，甲方可以解除本合同，乙方的承包經營保證金不予退還，乙方并應賠償甲方的其他實際經濟損失：
1、連續(xù)兩次不能完成甲方調配貨運的
2、連續(xù)兩次違章駕駛并受到行政處罰的
3、三次不參加甲方組織的學習和培訓的
4、發(fā)生交通事故并承擔全部事故責任的
5、以甲方名義與他人簽定貨運協(xié)議并收取運費的
6、盜竊、故意損壞、故意丟失甲方調配的貨物的
7、故意泄露甲方商業(yè)秘密的
8、發(fā)生交通事故不及時通知甲方和保險公司的
9、扣留或變相扣留運輸貨物的
因乙方違約行為導致甲方客戶對甲方追究違約責任的，乙方除承擔上述違約責任外，還應承擔該違約責任。
五、甲方應按時、足額向乙方支付承包金。如有拖欠，每拖欠一日，應向乙方支付拖欠部分1%的違約金。
承包加工合同3
廠方：
承包方：身份證號碼：
為進一步加強企業(yè)管理，完善車間各項制度，不斷提高生產工效，保證質量，降低成本，使管理日趨合理化，在按勞取酬，互利互惠原則上，協(xié)商確認本合同，合同條款如下：
一、承包責任：
1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等，同時廠方為乙方提供住宿場所，提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭，吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設備配件等。
2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度，員工守則，操作規(guī)程，安全規(guī)則和勞動紀律，要有敬崗愛業(yè)的精神，如有違反公司制度，將按規(guī)定給予經濟處罰，直至解除勞動合同。
4、承包期間在生產過程中，經常批量出現不合格的產品，廠方有權可立即終止合同，并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。
5、承包期間若承包方工人到位后，試用期一個月，廠方確定正式留用工人，不合格者辭退，正式留用員工提供身份證，工人需要辭職，應提前一個月遞交辭職書給廠方，經廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未經廠方同意承包方私自辭退工人，未辦理辭職，未經廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方沒收承包方其未發(fā)承包工料費。
6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人)，加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工，三個以上卸工，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度，如有影響廠方按相關規(guī)定給予處罰，生產過程中承包方一定給工人發(fā)放必要的勞保用品，如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等，確保安全。
二、承包范圍：
(一)、大切車間：
1、承包方負責公司下達生產單的材料切割，機臺(三臺大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換，配件在200元以下的由承包方負責購買，單個配件超過200元的由承包方從倉庫領取，除大型配件需要廠里調貨外，一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個大切車間衛(wèi)生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機臺所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發(fā)放。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩(wěn)的一條龍生產。
4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(xù)(如荒料領用)，此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續(xù)，在辦理領料過程中，有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷毀或將錯就錯生產，發(fā)現者按公司材料價格全額賠款處理。
5、由于荒料品質不穩(wěn)定，承包方切開表皮后，及時砸掉表皮查看水線的分布情況，然后會同主管確定板材切割規(guī)格。承包方不得隨意切割。
6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝，切割，卸板、刀頭焊接等生產工序，荒料進場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區(qū)域，生產出的毛坯卸完板后在區(qū)域內排放好，不可疊高，亂擺亂放。
7、承包方生產出的產品需做好標識，特別是石材原編號。
8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上，做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上，并做好鋸片生產統(tǒng)計記錄。不能亂扔亂放，做到整齊、不丟失，若發(fā)現亂扔亂放，每片罰款50元，若發(fā)現丟失每片按進價賠款。
9、質量要求：
�、俅笄熊囬g生產正常按兩班倒，每班輪看機臺，如遇生產任務不多可全部安排夜班切板，合理避開用電高峰期，以降低工廠生產成本。
�、诔邪桨瓷a單的規(guī)格進行合理排料切割，厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進，卸板后廠方統(tǒng)計確認，厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發(fā)貨單驗收統(tǒng)計。
③毛板成材率控制：毛板成材率≥90%;小于以上成材率相對應部分不計算工料費并扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。
④平整度驗收標準：700頭及以內≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm，經驗收合格的正常結算，不合格的按C級品處理。
�、莺穸闰炇諛藴�(15mm～95mm)：按生產單要求，厚度按照±21驗收，在以上標準內且符合平整度要求的為A級品，超出生產單厚度要求±1mm為B級品，超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。
⑥B級與C級品中超厚或超薄的，碼放在單獨地方，并做好標記，不給予計算工料費，但不能超出總產量的2%，如果超出，所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發(fā)貨后，給予計算工料費。
⑦吊破板，弄破板，按材料成本的20%計賠。
10、承包單價：A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元，41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由于質量問題降價處理的合理價格結算，不合格的超出總產量2%的，所超出部分按5元/平方扣除。
11、承包工料費發(fā)放及結算：以廠方質檢員驗收的日報表進行結算，當月承包工料費在地三個月的5日左右發(fā)放。
(二)、小切車間：
1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機臺(紅外線1臺，中切臺2臺，開槽倒角機1臺，單臂吊2臺)的維修及各相關配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個切邊車間衛(wèi)生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的碼放。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容，并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩(wěn)的一條龍生產。
4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料，沒有按排的料不能亂用，有出現質量問題應及時上報車間主管，不得私自銷毀或將錯就錯生產，如有發(fā)現者按公司材料賠款條例處理。
5、承包方生產出的邊板排放好，不可疊高，亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。
7、質量要求：長寬誤差：±1mm，對角線誤差：±0.5mm。
8、承包方按生產單的規(guī)格進行合理切割，確保產品質量及出材率，大板成材率≥90%;小板成材率應≥85%，如果出材率不高，需經管理人員許可才能切割，未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車后進行驗收。
9、加工過程中弄破板，按材料成本的20%計賠。加工過程中出現不合格品，承包方及時通知廠方，如果通過整修達到質量要求，按照合格品驗收統(tǒng)計，如廠方發(fā)貨后，使用單位發(fā)現不合格品，廠方不計加工費用，按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修后也不能達到質量要求，廠方不計加工費用，如果廠方變換規(guī)格銷售，承包方負責加工，如果不能銷售按材料成本的30%計賠。
10、承包單價：
厚度：15mm~40mm:4.0元，41~60mm:6.0元，80mm:12元，100mm:15元。承包工料費發(fā)放及結算：以廠方所下單加工完成裝車后的發(fā)貨單進行結算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)
三、承包人全面負責生產環(huán)節(jié)的安全工作，工人上崗前進行必要的安全教育，每天做好安全檢查，要求每周召開安全例會，將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規(guī)范進行操作，同時應穿膠鞋，戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養(yǎng)設備佩戴好安全帶，同時下方必須有人提醒防護，嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室，電器出現故障，必須要求專業(yè)電工維護，設備出現較大異常，必須及時通知廠方，廠方派專人檢查維護，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故，如發(fā)生工傷事故，保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。
四、任務繁忙時，未經公司領導及管理人員許可，不得自動離開崗位，工廠跟據情節(jié)每次處以100元以上的罰款，情節(jié)嚴重的公司自動離職處理。
本合同為期一年，到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作，廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)：__________________乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________身份證號碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
承包加工合同4
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的.工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
�。�1）承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
�。�2）承攬人交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
�。�3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
�。�4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內（書面通知發(fā)出_________天內）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包加工合同5
合同編號：
簽訂地點：
定作方：______
承攬方：______
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)
十四、雙方協(xié)商的其它條款
-----------------------------------
| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見： |
|單位名稱(章) |單位名稱(章) | |
|單位地址： |單位地址： | |
|法定代表人： |法定代表人： | |
|委托代理人： |委托代理人： |經辦人： |
|電 話： |電 話： | 鑒(公)證機關(章) |
|電報掛號： |電報掛號： | 年 月 日 |
|開戶銀行： |開戶銀行： |(注：除國家另有規(guī)定外， |
|帳 號： |帳 號： |鑒(公)證實行自愿原則) |
|郵政編碼： |郵政編碼： | |
-----------------------------------
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
監(jiān)制部門： 印制單位：
承包加工合同6
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人：
電 話： 電 話：
承包加工合同7
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：碎石開采加工工程。
2、工程地點：旺蒼縣正源鄉(xiāng)。
3、工程內容：。
4、工程工期：
5、工程總量：
6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。
4、甲方負責礦山資源征用手續(xù)，資源費用支付及當地群眾和政府的協(xié)調工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。
5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關報批、驗收手續(xù)，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。
6、甲方向乙方提供石子質量的送檢報告單(復印件)。
7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據。
8、資金回收：甲方在乙方生產滿五仟立方時結算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。
9、甲方負責向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證，開采證、安全生產許可證等手續(xù)(復印件)各一份。
10、甲方負責廢料堆放場地。
11、甲方負責環(huán)保排污處理。
12、甲方保證日生產量及銷售量。
13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。
(二)乙方責任
1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。
2、服從指揮，加強現場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到
7、工程總造價：
8、資金來源：自籌。
二、雙責任方
(一)甲方責任：
1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。
2、甲方負責高壓線路架設和變壓器及配電箱安裝。
3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的基礎設施(乙方提供基礎安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發(fā)生，并自行承擔由此產生的一切經濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。
3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質證書的專業(yè)爆破人員進行作業(yè)，要嚴防施工中的安全隱患。
4、建立正常的施工秩序，確保施工循環(huán)作業(yè)時間，按甲方要求每月完成的工程量。
5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內機械進場。
三、付款方式
甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結算每次以每立方的單價(稅后價)全款結清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執(zhí)行。
四、違約責任
雙方應共同遵守上述條款;未經對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。
五、其它
1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、各種手續(xù)、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。
3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權要求甲方進行合理調價。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產生法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
六、補充協(xié)議：
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規(guī)定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協(xié)商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：夾竹園鎮(zhèn)黃金口村碎石路。
2、工程地點：夾竹園鎮(zhèn)黃金口村泥結碎石路途經，四、五、六、七，終點為楊家湖村6組，九、十、十一，終點為高速公路，公路總長5.37公里。
二、工程承包范圍及內容
該段路基泥結碎石路面，要求路基平整。寬度3.5米，分三層結構即2m厚0.5—1.0cm細碎石面層、8cm厚2.0—4.0碎石結合層、10cm厚5.0—12.0cm石渣底層，路基原土碾壓。路面軸線可根據現場實際情況進行調整，但盡量保證軸線順直為宜。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣元整。
五、工程施工工期
本合同施工工期為120天，(雨天除外)，20xxxx年4月17日開工，于20xxxx年8月17日竣工。
六、甲、乙雙方的權利，義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
派出質量監(jiān)督人員對乙方承包的工程進行質量監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務
①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。
�、谪撠熃鉀Q賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的主要權力、義務
(1)乙方的主要權力，開工前按約定領取工程起動款元，￥1/2，完工后全部付清。
(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。
(3)嚴格按照施工規(guī)范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發(fā)生的費用。
七、違約責任
本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式貳份，合同雙方各執(zhí)一份。
2、合同雙方代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同9
甲方：______________________
乙方：______________________
根據《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權利和義務
2、按照圖紙制作，保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構件制作驗收執(zhí)行GB50205—20xx《鋼結構工程質量驗收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________
________年________月________日________年________月________日
承包加工合同10
甲方：____________________（定做方）
乙方：____________________（承攬方）
雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1．合同簽定后，甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)生產，為保證本廠產品質量，材料不退。
2．甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1．通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2．乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1．甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。
2．乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
承包加工合同11
甲方(訂作方):_
公司地址:_
電話: 傳真:
法定代表:_ _ 職務:___ ___
乙方(承攬方)：公司地址：
電話傳真國內工廠：
電話:傳真:
法定代表: ____ _ ____職務:_______
甲方委托乙方加工項目: 塑膠模具 3套
經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時, 甲方有權要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。
第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗, 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能.
第三條 技術數據、圖紙?zhí)峁┺k法
1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖, 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關技術說明等.
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等.
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的模具，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’. 甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).
第六條 模具所有權, 交貨地點, 運輸辦法及費用負擔
1. 所完成的模具所有權應屬于甲方, 在乙方完成模具并經甲方驗收合格后, 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,
2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產, 乙方還將負送返模具的責任.
第七條 乙方的違約責任
一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實行代運送的模具，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 ’報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.
甲方：
委托代表人：蓋公司章: 年 月日
乙方：
法定代表人：蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日
承包加工合同12
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量\質量：
提供日期：
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中，發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承包加工合同13
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）
附加身份證復印件 加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。 本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
承包加工合同14
甲方：
乙方：
本著互惠互利共同發(fā)展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產管理，經甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址：
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、承包任務：全年生產時間為x個月。每月生產時間為xx天(其他為檢修設備時間)，日處理原礦xxxx噸，月處理原礦xx萬噸;
四、 甲方職責：
1、甲方提供現有的選礦設備、現場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設施、職工食堂及灶房設備，工人洗浴設施。
2、甲方根據乙方生產量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設備的正常運行。
4、甲方負責配備現場生產協(xié)調人員，進行甲乙雙方現場工作的協(xié)調。
5、甲方提供乙方生產時所有備品備件及易損件的供應(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責：
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產設備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產原礦石量的任務。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經雙方商定乙方需向甲方繳納生產保證金xxx元。甲方在每月結算后從乙方結算金中扣除叁萬元作為生產保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產期間維護保養(yǎng)好甲方現有生產設備(不包括各種生產車輛及與生產無關設備)。
7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術人員來完成，乙方積極配合完成。
七、結算方式：
1、結算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數，按xx噸/車計算)簽字認可的數據報表，每自然月上報公司核實后給予結算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產量后在次月十五日內給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務：
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低于壹萬伍仟噸，每月生產日期不低于xxx天，月處理礦石量不得低于xxx萬噸，月處理量低于xx萬噸時，所缺數量按每噸x元從承包費中扣除;
九、甲方的權利和義務：
1、甲方有權監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現問題及時提出，雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設備增減時生產的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。
5、生產期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產累計三天以上時，甲方應相應按日產量xxxx噸從承包任務中遞減當月任務量，停產影響總量(xxx噸/天)剔除三天產量后按每噸xx元雙方結算進行補償。
十、乙方的權利和義務：
1、生產中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產，并配有專業(yè)管理技術人員，在承包期負責設備保養(yǎng)和維修，如遇設備損壞雙方有專業(yè)技術人員現場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規(guī)程操作，管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，協(xié)調調配，一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關的事情。
十一、違約責任：
1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經濟損失，并承擔相應的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產任務，乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產任務，甲方有權單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同，應提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協(xié)商終止本合同。
承包加工合同15
乙方：（以下簡稱乙方）
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、工期要求：乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內完成這批任務，工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調度。
2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規(guī)定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施，如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質量。
5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套；價格合計價格。
B、三懸臂主柱套；價格合計價格。
C、二懸臂支桿套；價格合計價格。
D、三懸臂支桿套；價格合計價格。
E、羊柱支桿套；價格合計價格。
合計總價元
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年11月1日
【承包加工合同】相關文章：
簡單加工承包合同04-27
產品加工承包合同04-25
加工廠承包合同04-25
產品加工承包合同范本04-25
加工承攬合同04-21
門窗加工合同04-29
有關加工合同04-27
外加工合同04-26
外協(xié)加工合同04-26