有關(guān)加工定做合同3篇
隨著法律知識的普及,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編為大家收集的加工定做合同3篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
加工定做合同 篇1
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的.價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
加工定做合同 篇2
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價(jià)格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的,甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價(jià)格條款。
甲方提供給乙方的價(jià)格組成為:毛坯管成本+加工費(fèi);加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收
1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進(jìn)行加工成產(chǎn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當(dāng)、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
三、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1、加工產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進(jìn)行商標(biāo)貼牌,但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標(biāo)必須為乙方合法使用的注冊商標(biāo),(包括經(jīng)核準(zhǔn)的使用類別符合商標(biāo)法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負(fù)責(zé)包裝箱圖案制版,但乙方應(yīng)當(dāng)向甲方繳納每版/次押金費(fèi)用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認(rèn)。因乙方需要對印刷版面進(jìn)行更改的,乙方自擔(dān)費(fèi)。
4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運(yùn)輸)時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求
1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運(yùn)人)承運(yùn),由甲方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù),運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運(yùn)人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點(diǎn)為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當(dāng)在要貨清單中注明,否則甲方默認(rèn)為乙方代辦運(yùn)輸。
3、時(shí)間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預(yù)付款后 日交貨。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模越患庸の飼r(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預(yù)付款要求
乙方應(yīng)于要貨清單送達(dá)甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預(yù)付款,該預(yù)付款在該批加工物交付時(shí)沖抵貨款。
六、加工款結(jié)算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務(wù)。
2、如乙方未按約定付清定作款項(xiàng),未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費(fèi),該保管費(fèi)累計(jì)達(dá)到該批次預(yù)付款額時(shí),該要貨清單自動(dòng)解除,預(yù)付款不再退還。
七、違約責(zé)任
1、乙方的違約責(zé)任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的,應(yīng)償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外,每延期一天,還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據(jù)第七條扣完保管費(fèi)為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,或者變更交付貨物地點(diǎn)或者接收人的,應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責(zé)任
(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的,甲方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價(jià)款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權(quán)拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負(fù)責(zé)。
(4)因?yàn)榧追皆驅(qū)е仑浳镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規(guī)定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有±
%的浮動(dòng)時(shí)在交付時(shí)間上有±__天的浮動(dòng)。 同時(shí)鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時(shí)贈(zèng)送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項(xiàng):
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
加工定做合同 篇3
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進(jìn)行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費(fèi)。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費(fèi)的權(quán)利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費(fèi)等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費(fèi)
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費(fèi)用。
第五條 雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi),甲方負(fù)責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權(quán),甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。
3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈(zèng)與、擔(dān)保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應(yīng)全面配合。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責(zé)任
1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同相沖突的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【加工定做合同】相關(guān)文章:
加工定做合同07-11
加工定做合同【熱】04-25
加工定做的合同模板04-15
廣告撲克加工定做合同09-15
加工定做合同15篇07-11
加工定做合同(15篇)07-11
加工定做合同范本12-23
【精選】加工定做合同三篇10-02
精選加工定做合同4篇10-02
精選加工定做合同三篇10-03