加工定做合同精選15篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編整理的加工定做合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工定做合同1
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
(2)乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
(3)甲方職責
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
。˙)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
(C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
(D)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
。1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應根據(jù)有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的'條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉(zhuǎn)讓:
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
。2)發(fā)生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
加工定做合同2
承攬方: (以下簡稱甲方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
定作方: (以下簡稱乙方)
住址:
法定代表人:
聯(lián)系方式:
甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期
總金額(大寫)
交貨日期:由乙方訂貨清單確定。
本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量 的,甲方有權根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。
甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。
二、質(zhì)量標準及驗收
1、甲方根據(jù)乙方提供的相關工藝要求進行加工成產(chǎn),質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準,同時符合國家質(zhì)量要求。
2、乙方應在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。
三、包裝要求及費用負擔
1、加工產(chǎn)品由甲方負責包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。
2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌,但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標,(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。
3、甲方負責包裝箱圖案制版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元,制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。
4、具體包裝要求是 乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。
四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求
1、加工物交由甲方指定的.____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的托運手續(xù),運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后,則視為甲方已將加工物交付于乙方,該加工產(chǎn)品所有的風險由乙方承擔。
2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。
3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單后,并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。
五、預付款要求
乙方應于要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。
六、加工款結算辦法及期限
1、甲方完成加工產(chǎn)品后,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方,甲方履行合同交貨義務。
2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產(chǎn)品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。
3、乙方由于其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。
七、違約責任
1、乙方的違約責任
(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
(2) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。
(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。
2、甲方的違約責任
(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的,甲方應照數(shù)補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之
的違約金 。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產(chǎn)生的損失由甲方負責。
(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
八、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。
九、特殊性規(guī)定
因生產(chǎn)特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數(shù)量上有±
%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。
十、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十一、雙方需約定的其它事項:
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:
加工定做合同3
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:____________
簽訂時間:________年____月____日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
品名或項目
規(guī)格型號
數(shù)量
單價
金額
交貨期限
總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額單價
總金額
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的`方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________
單位地址:____________ 單位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
________年____月____日 ________年____月____日
有效期限:________年____月____日至________年____月____日
加工定做合同4
定作人(甲方):________________________
承攬人(乙方):________________________
項目名稱:_______________________________________________
工程地點:_______________________________________________
合同編號:_______________________________________________
說明
1、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他相關法律法規(guī),并參考________限責任公司定作合同示范文本相關內(nèi)容制定,本合同文本為工____程建設有限公司定作合同的示范文本。
2、簽訂本合同前,出賣人應當仔細閱讀合同條款,應當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內(nèi)容。
3、本合同文本【_】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容,雙方當事人應當協(xié)商確定!綺】中選擇內(nèi)容,以劃_√_方式選定;對于實際情況未發(fā)生或雙方當事人不做約定時,應當在空格部位打_×_,以示刪除。
4、簽訂本合同,應保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整;對合同條款的一切書面手寫修改部分,均須加蓋當事人雙方合同專用章方為有效;當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。
定作人(甲方):_____
承攬人(乙方):_______________________________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商在平等、自愿的基礎上,就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同,雙方共同遵守。
1.定作物的基本情況
1.1乙方供應貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等基本情況詳見《合同附表》。
2.定作物的加工要求及質(zhì)量標準
2.1乙方應完全利用自己的機器設備根據(jù)甲方具體要求設計生產(chǎn)標的物,未經(jīng)甲方事先書面同意,乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。
2.2乙方加工后的產(chǎn)品質(zhì)量應達到國家、行業(yè)、及工程所在地政府相關標準;提供產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸、樣式、顏色等均應須符合設計要求;提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術要求。
2.2.1其他標準:__________________________________________________________。
2.3乙方提供產(chǎn)品如需設計、監(jiān)理、建設單位、甲方確認的,必須經(jīng)甲方確認后方可制作加工。
2.4甲方有權隨時到乙方工廠檢驗標的物加工情況及質(zhì)量,乙方應予配合。
3.原材料的來源及質(zhì)量
3.1用乙方原材料完成工作的,乙方應使用_______(具體規(guī)格)材料或甲方具體要求的原材料,并隨時接受甲方檢驗,乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
3.2用甲方原材料完成工作的,甲方按合同規(guī)定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即書面通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
4.檢驗及驗收辦法
4.1乙方提供產(chǎn)品前,須經(jīng)甲方有關人員檢測,檢測確認后方可進場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質(zhì)量的認可;如有異議,甲方有權退回貨物,并向乙方提出索賠。
4.2乙方加工物資進場時,應提供本批次貨物的檢測證明、復式報告、合格證等相關資料。
4.3交付產(chǎn)品時,甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術要求對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等進行檢驗,如在上述交貨過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損,甲方有權拒收或退回貨物,乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。
4.4產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)被確定為不合格的,乙方應當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場地,否則,甲方有權自行處置不合格貨物,因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的留置權。
5.交付貨物方式、地點、時間
5.1交付方式:本合同貨物交付地點為本合同約定的工程所在地,甲方另行指定其他地點的`,以甲方指定的地點為準,乙方必須根據(jù)甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全,甲方有權拒收貨物,乙方承擔違約責任。
5.2貨物運至(交貨地點)______________________________。
5.3貨物運至工程名稱________________________________。
5.4交貨時間:________年___月___日。
5.5具體進貨時間以甲方提前_3天電話通知為準。
6.運輸方法及運雜費承擔:
乙方負責運輸并承擔運費。
7.付款
7.1合同生效后乙方按甲方要求開始生產(chǎn)定作物,雙方以現(xiàn)場實際交貨數(shù)量為準(截止至當月__日),每月__日至__日進行對帳,乙方出具當月收料明細單。
7.2付款方式:(1)預付款為合同總價的__%(不得高于30%);(2)乙方負責把貨物運輸至施工現(xiàn)場或甲方指定地點經(jīng)甲方驗收合格后,甲方向乙方支付貨款總價的__%;(3)待工程竣工、驗收結束后,甲方再向乙方支付貨款總價的__%;(4)余款__%_作為質(zhì)保金,質(zhì)保期__年,從工程竣工、驗收合格后計算,質(zhì)保期滿后無息返還質(zhì)保金。
7.2.1其他付款方式:_______________________________________________________。
7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調(diào)試及售后服務所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認,合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費用,除此之外,甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。
7.4甲方有權自合同價款(包括質(zhì)保金)中直接扣除乙方依據(jù)本合同的約定應當賠償甲方的損失或應當支付的違約金,但應當對扣除情況作出書面說明并送達乙方。
7.5若甲方向乙方支付預付款,因乙方原因造成合同解除的,乙方應向甲方雙倍返還預付款。
7.6乙方應于甲方支付合同價款的同時,向甲方開具等額有效之發(fā)票,否則甲方有權拒絕支付合同價款。
8.包裝方式及要求
8.1定作物的包裝由乙方負責,貨物包裝應能保證貨物質(zhì)量完好,并確保該包裝適合長途運輸,符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。
8.2乙方所提供的定作物有可能產(chǎn)生有毒有害廢棄物,乙方在貨物生產(chǎn)、運輸、卸車等環(huán)節(jié)須遵守國家和地方有關環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。
8.3乙方必須根據(jù)甲方的要求,分批對廢棄物和包裝物及時進行回收,全力配合甲方做好此方面工作。
8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的,乙方構成違約,承擔違約責任,甲方有權拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內(nèi)更換成符合約定的貨物。
9.定作物的安裝
9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作,施工期間,乙方派技術人員駐現(xiàn)場提供_24_小時服務,及時解決定作物出現(xiàn)的問題。
9.2乙方派駐現(xiàn)場的技術人員應服從甲方的統(tǒng)一管理調(diào)度,并遵守甲方的規(guī)章制度。如該等人員造成或遭到任何損失,乙方應自行承擔全部責任,且賠償甲方因此遭受的全部損失
10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設備的數(shù)量及提供辦法
10.1乙方應保證所供定作物使用過程中相關的配件、工具、設備等,能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設備、配件等均為無償提供,乙方提供的必備設備、附件等見附表_________。
10.2乙方必須按照甲方的要求,向甲方供應相應的使用設備、配件等保證甲方的正常生產(chǎn)。乙方不能及時供應給甲方的,乙方承擔違約責任。
10.3乙方應當按照下列標準提供售后服務:乙方提供7*24小時(含節(jié)假日)的售后服務,乙方指定_______為售后服務聯(lián)系人,聯(lián)系方式為____________。乙方應當于收到甲方維修通知之時起24個小時之內(nèi)到達甲方指定的維修現(xiàn)場,并應當于到達維修現(xiàn)場之時起24個小時之內(nèi)完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的,應當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協(xié)商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯(lián)系方式聯(lián)系到乙方聯(lián)系人或者乙方的,視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。
11.違約責任
11.1乙方提供的物資質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨清單等不符合合同約定或甲方要求的,甲方有權拒收并拒付合同價款。乙方應盡快采取補救措施,在_2_天之內(nèi)更換成符合合同約定或甲方要求的產(chǎn)品,未能在甲方要求時間內(nèi)到貨,每延誤一天,乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。
11.2乙方提供的物資,在甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等誤差,造成甲方無法正常施工,乙方應在接到甲方通知后12小時內(nèi)到甲方現(xiàn)場給予及時修改和調(diào)整,同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金,若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。。
11.3甲方應當嚴格履行合同的付款義務,在甲方資金不暢不能及時付款的,乙方同意給予甲方十個月的寬展期,甲方未按本合同的約定支付合同價款,構成違約的,支付違約金的數(shù)額累計不能超過未付合同價款數(shù)額的百分之二。
11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權,保證任何第三方不對此主張任何權利,且保證貨物是任何第三方不能依有關知識產(chǎn)權的規(guī)定主張任何權利的貨物。
11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》通知書遞交給乙方,乙方表示已讀解,并主動承諾:有責任、有義務按照甲方《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》來約束,規(guī)范自己在合同履行過程中的行為。
11.6未經(jīng)甲方事先書面同意,乙方單方面解除合同或者擅自轉(zhuǎn)讓合同權利及義務的,應向甲方支付貨物結算價款總額10%的違約金,并賠償因此給甲方造成的全部損失。
11.7屬甲方自提的貨物,如甲方未按規(guī)定時間提貨,乙方應當妥善保管。
11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失,包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。
12.不可抗力
12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。
12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發(fā)生的、受影響一方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災、火災、旱災、臺風、地震及其它自然災害、罷工、騷動、*亂及戰(zhàn)爭(不論宣戰(zhàn)與否)。
12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時,應及時向?qū)Ψ酵ㄖ摬豢煽沽筒荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,并應于不能履行的事由消除之日起_7_日內(nèi)提供有關證明機關的證明文件,并由此可部分或全部免予承擔責任。發(fā)生不可抗力或受到政府行為影響的一方應于不能履行的事由消除之日起15日內(nèi)繼續(xù)履行本合同約定的義務,除非雙方認為繼續(xù)履行已無實際意義,并就此達成書面的變更協(xié)議或解除本合同的協(xié)議。
13.合同通知送達和變更、解除條款
13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話,應至遲于發(fā)生該等變化三個工作日前書面通知對方。
13.2直接送達的,對方簽收之日視為送達;通過傳真方式送達的,在發(fā)出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的,掛號寄出或者投郵次日視為送達。
13.3送達:甲方地址及郵編:____________________________,接收人:________,聯(lián)系電話:_________。乙方地址及郵編:________________________________,接收人:________,聯(lián)系電話:____________。
13.4乙方有下列情形之一時,甲方有權隨時不承擔任何責任的單方解除本合同:
13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的;
13.4.2乙方交付的定作物的質(zhì)量不符合本合同約定的;
13.4.3未經(jīng)甲方事先書面同意,乙方擅自將本合同項下的權利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方的。
13.5任何一方依據(jù)本合同約定單方解除本合同的,并不影響該方依據(jù)本合同的相關約定要求對方承擔違約責任。
14.合同生效及其他
14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內(nèi)的合同、補充合同、合同附件、確認書、結算書、往來函等任何與本合同相關的文件必須加蓋甲方公章并持授權委托書(需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。
14.2任何無書面授權委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關的文件,非甲方的意思表示,對甲方不產(chǎn)生任何法律約束力,由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟及法律問題與甲方無關,相關責任由乙方自負,乙方無權就此向甲方主張任何權利。
14.3本合同簽訂地點:_____。
14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份,乙方持__份,甲方持___份,具有同等法律效力。
14.5對本合同未盡事宜的進一步約定及對本合同條款的任何修改,均須由甲、乙雙方協(xié)商一致并簽署書面補充協(xié)議方為有效。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術要求、安全協(xié)議書、現(xiàn)場管理規(guī)定等均作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
15.糾紛解決方式
15.1甲乙雙方在合同履行中如發(fā)生糾紛,應當及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴。本合同關于管轄的約定不因合同無效、撤銷及解除或本合同權利義務的轉(zhuǎn)讓而改變。
16.補充條款
16.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,雙方均同意對本合同如下條款不予執(zhí)行:
__________________________________________________________________________________。
16.2經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,雙方均同意對本合同補充如下內(nèi)容:
__________________________________________________________________________________。
(以下無正文)
甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
單位住所:________________單位住所:________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
簽訂日期:___年___月___日簽訂日期:___年__月__
加工定做合同5
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的`產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間:
加工定做合同6
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:
定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>
委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:
定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的'規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉撓虺袛埛街Ц逗贤绰男胁糠謨r款總值百分之30的違約金。
(3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
(3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項:
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工定做合同7
供貨單位全稱:(以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內(nèi)供貨。
2、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
3、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式:據(jù)實結算
6、付款單位名稱:付款方式:期限:
7違約現(xiàn)任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關條例執(zhí)行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執(zhí)一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
________年____月____日
加工定做合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《民法典》有關規(guī)定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求
二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題,根據(jù)問題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________
乙方:_____________
委托代理人:_______
委托代理人:_______
_____年____月____日
_____年____月____日
加工定做合同9
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的`責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
加工定做合同10
定做方:____________
承攬方:____________
一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期、
二、選用材料:
_____________________________________________
三、制作要求:
____________________________________
四、質(zhì)量要求、技術標準
1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進行質(zhì)量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限:承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負責,如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,定做方應在法律規(guī)定的.時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下____________________。
七、驗收標準、方法和期限:按_________牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數(shù)額及時間:簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話:_____________。
十二、運輸方式:汽車或或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協(xié)商的其他條款:________。
定做方_______________承攬方_______________
單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______
單位地址:____________單位地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話/傳真:____________電話/傳真:____________
手機:____________手機:_____________________
開戶銀行:____________開戶銀行:____________
帳號:____________帳號:_____________________
加工定做合同11
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:_______年_______月_______日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:
__________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求:
___________________________________
第三條原材料的提供:
原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:
由乙方設計,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內(nèi),乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
第八條驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條甲方的權利和義務
1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;
3.有權要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權利和義務
1.有權要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的.運輸和安裝,并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
第十一條違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人法定代表人
(或授權簽約人):
(或授權簽約人):
甲方地址:
電子郵箱:
郵編:
傳真:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人:
乙方地址:
電子郵箱:
郵編:
傳真:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人:
合同簽訂時間:_______年_______月_______日
合同簽訂地點:
加工定做合同12
定做方:
合同編號:
承攬方:
簽定地點:
一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期
簽定日期:__________年______月______日
品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計量單位數(shù)量價款交貨日期
單價總金額(元)
貨款合計人民幣金額(大寫)
二、選用材料
撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙,
撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。
三、制作要求
撲克牌上光進口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復膜 □ 包透明膜帶易拉線 □
10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注:需哪項在 □ 打“√”
四、質(zhì)量要求、技術標準
1、依據(jù)國家技術監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對撲克及包裝物進行質(zhì)量認定。
2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方,A3級以下由承攬方處理。
五、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限:承攬方對產(chǎn)品的`印刷及制作質(zhì)量負責,如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,定做方應在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則,承攬方不負任何責任。
六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等),保密要求如下_________________________________________________。
七、驗收標準、方法和期限:按撲克牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。
八、包裝要求及費用負擔:紙箱包裝(100副或600副一箱),費用由承攬方負擔。
九、預付款數(shù)額及時間:簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預付金(不含版費)。
十、結算方式及期限:合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。
十一、交貨方式及收貨人地點、電話:_________________________________________________。
十二、運輸方式:汽車或或火車運輸,承攬方負責將貨物運送到指定地點,費用由定做方負擔。
十三、違約責任:由違約方負責。
十四、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
十六、雙方協(xié)商的其他條款:______________________________________________________________________。
定做方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:溫州錢庫項東工業(yè)區(qū)53號
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話/傳真: 電話/傳真:
手 機: 手 機:
開戶銀行: 開戶銀行:農(nóng)行錢庫分理處
帳 號: 帳 號:256101040001668
郵政編碼: 郵政編碼:325804
有效期限:年月日至 年月日
加工定做合同13
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結合甲方的現(xiàn)場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后,甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產(chǎn)并運作(包括進入現(xiàn)場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應在三天內(nèi)對其產(chǎn)品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內(nèi)再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現(xiàn)場條件;
3.負責產(chǎn)品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權從安裝地點收回本產(chǎn)品,相關損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時維修,給甲方造成的'損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會解決或訴諸海淀區(qū)人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執(zhí),乙方執(zhí)份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽約(代理人):
簽約(代理人):
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
簽字日期:
簽字日期:
加工定做合同14
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。
委 托 方: (以下簡稱甲方)
受委托方: (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品 名
規(guī) 格
單 位
數(shù) 量
備 注
第二條加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的'計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
加工定做合同15
合同編號:
定作方: 簽訂地點:
承攬方: 簽訂時間: 年 月 日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目 規(guī)格型號 計量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
單價 總金額 合計
合計人民幣金額(大寫)
二:定作方帶料
材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價 總定額
三:質(zhì)量要求、技術標準
四:承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗收標準、方法和期限
七:包裝要求及費用負擔
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間
十:結算方式及期限
十一:違約責任
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的`方式
十四:雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見
單位地址 單位地址
法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機關(章)
委托代理人 委托代理人
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行 開戶銀行
帳號 帳號 年 月 日
郵政編碼 郵政編碼
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
【加工定做合同】相關文章:
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板06-12
加工定做合同【熱】04-25
加工定做的合同范本06-12
加工定做合同要求范本06-12
加工定做合同范本12-23
加工定做合同10篇10-04
【精選】加工定做合同四篇10-02
精選加工定做合同三篇10-03
【精選】加工定做合同4篇10-04