鋼結(jié)構(gòu)加工合同14篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中,合同的用途越來(lái)越廣泛,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
鋼結(jié)構(gòu)加工合同1
委托單位: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
xxx有限公司(甲方)委托(乙方)承擔(dān)鋼結(jié)構(gòu)的制造,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下技術(shù)協(xié)議:
一、概況:
二、制造范圍:
三、制造驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1、構(gòu)件制作的一般質(zhì)量要求必須符合gb50205-20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定。
2、除滿中上述要求外,還滿足下列要求:
四、標(biāo)識(shí)及包裝:
1、構(gòu)件制作完畢,應(yīng)按構(gòu)件清冊(cè)上的拆開構(gòu)件號(hào)在相應(yīng)構(gòu)件的標(biāo)志端處作出標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目且不易脫落,易于區(qū)分。
2、乙方涂漆時(shí)應(yīng)注意保護(hù)好摩擦面不要污染。防腐后如螺栓孔區(qū)域有底漆,應(yīng)用清洗劑將孔群四周60mm范圍內(nèi)底漆清除干凈,并用鋼絲刷打磨摩擦面使其符合要求。
3、為便于分層管理與工地使用,應(yīng)根據(jù)構(gòu)件長(zhǎng)度,在構(gòu)件的中部或兩端刷環(huán)形(包括腹板、翼板)色帶(使用漏模)色帶寬度為30~50mm。
4、其它:
五、職責(zé)范圍:
1、由甲方技術(shù)資料和設(shè)計(jì)的錯(cuò)誤造成的產(chǎn)品損失,由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)協(xié)助甲方盡快補(bǔ)齊由甲方錯(cuò)誤造成的漏缺件,費(fèi)用見(jiàn)主合同。
2、由乙方制造錯(cuò)誤造成的安裝過(guò)程中的材料、工時(shí)等損失由乙方負(fù)責(zé),乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊由于制造錯(cuò)誤和發(fā)運(yùn)出現(xiàn)的.漏缺件。
3、乙方在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和文件的錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)通知甲方。
4、乙方制造的產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中因包裝不當(dāng)造成產(chǎn)品受損,由乙方負(fù)責(zé)。
六、產(chǎn)品完工應(yīng)提交的資料:
乙方產(chǎn)品制作完畢,應(yīng)向甲方提供下列資料:
1、所有鋼材、焊接材料的材質(zhì)證明原件。
2、按規(guī)定必須進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)的材料的復(fù)驗(yàn)報(bào)告原件。
3、對(duì)接焊縫的超聲波探傷報(bào)告。
4、產(chǎn)品合格證原件。
5、貨物交接證明。
七、甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
乙方技術(shù)負(fù)責(zé)人: 電話: 傳真:
八、本協(xié)議未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。所達(dá)成的協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
九、本協(xié)議正文一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)貳份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
日期:日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同2
委托方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 加工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金, / 萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任 甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的.圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見(jiàn)甲方書面需貨計(jì)劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天,超過(guò)60天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方:(蓋章) 乙方:
年月日:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同3
甲方:_________________
乙方:_________________
根據(jù)工程進(jìn)度需要,甲方向乙方租憑四繩物料提升機(jī)____臺(tái),為明確雙方的責(zé)任與權(quán)益,保證施工順利完成,經(jīng)雙方友好協(xié)商定以下合同,雙方必須共同遵守。
一、工程地點(diǎn):
______________________
二、工程名稱:
________________________
三、物料提升機(jī)使用高度:
工程所需使用高度____米。
四、租金期限及規(guī)定:
1、租憑時(shí)間從安裝調(diào)試好并由安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算租金。
2、物料提升機(jī)租憑:暫定____臺(tái),時(shí)間暫定____月,不足____月的按____月計(jì)算租憑費(fèi),
超出月按月計(jì)算租憑費(fèi),每月按____個(gè)工作日計(jì)算。不足月按_______計(jì)算租憑費(fèi),如果工地因其它因素停工,乙方不承擔(dān)任何責(zé)任,租憑時(shí)間照計(jì),租金照收。
五、租憑費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算方式:
1、三斗車、二斗車物料提升機(jī)租金,每臺(tái)每月為人民幣_(tái)__元包使用期間的.機(jī)械維護(hù),檢測(cè)費(fèi)用。
2、提升機(jī)進(jìn)場(chǎng)安裝后甲方支付進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)及檢測(cè)費(fèi)____臺(tái)。租金自提升機(jī)安裝調(diào)試好并有安監(jiān)站驗(yàn)收第二天起計(jì)算,壹個(gè)月內(nèi)一次性支付三個(gè)月租金乙方收款時(shí)以收據(jù)收款,蓋單位公章。超出三個(gè)月后租金待通知拆除后15天內(nèi)付清
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應(yīng)提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時(shí)___元。
六、物料提升機(jī)所有權(quán)及服務(wù)范圍:
1、乙方需要安裝的物料提升機(jī)運(yùn)送到:_____________________。
2、物料提升機(jī)只限于該工地使用。該物料提升機(jī)所有權(quán)屬于乙方,甲方不得變更租憑地址和轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)賣。
七、甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)場(chǎng)地平整,道路暢通以便乙方物料提升機(jī)安裝、拆卸和進(jìn)出場(chǎng)。
2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)預(yù)埋,基礎(chǔ)出現(xiàn)移位等情況造成的損失由甲方負(fù)責(zé),保證乙方物料提升機(jī)安裝前障礙物的拆除,以及提供裝、拆物料提升機(jī)所需的焊割工具。
3、負(fù)責(zé)物料提升機(jī)圍閉,警示牌。
4、乙方機(jī)械運(yùn)到工地由乙方自行負(fù)責(zé)保管,機(jī)械丟失與甲方無(wú)關(guān)。
八、乙方責(zé)任:
1、提供的物料提升機(jī)需機(jī)況良好,達(dá)到國(guó)家安全使用合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守機(jī)械操作規(guī)程,積極配合甲方施工生產(chǎn),服從甲方的安排。嚴(yán)格要求持證上崗,如持假證被相關(guān)職能部門查處罰款等一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3、乙方提供對(duì)講喇叭及監(jiān)控系統(tǒng)。
4、負(fù)責(zé)機(jī)械使用的日常維護(hù),如機(jī)械出現(xiàn)故障,確保及時(shí)修復(fù)完畢,達(dá)到使用條件,維修工料費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)
5、乙方屬于全包性質(zhì):包工、包料、包裝拆維修安全責(zé)任、及報(bào)裝驗(yàn)收等一切費(fèi)用。
九、機(jī)械操作人員注意事項(xiàng):
1、開機(jī)之前檢查卷?xiàng)顧C(jī)、鋼絲繩等一系列機(jī)械設(shè)備。
2、電源、電路、控制系統(tǒng)。
3、下班時(shí)切斷主電源
4、禁止上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)的一切事宜。
5、其余以公司制度為準(zhǔn)。
6、操作人員嚴(yán)格遵守安全規(guī)則,驗(yàn)收合格交付使用后,對(duì)于安全事故責(zé)任分清,承擔(dān)后果。
十、本合同雙方簽字蓋章生效到設(shè)備拆卸并搬離甲方工地終止。
未盡事宜,雙方在平等互利的情況下協(xié)商處理。協(xié)商不成,提交不成,提交法院仲裁。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等的法律效力。
甲方:___________乙方:___________
甲方代表:___________乙方代表:___________
________年____月日________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同4
定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1.制作內(nèi)容:
主鋼構(gòu):鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式:
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為,以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨:
(1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時(shí)付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1.交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間:
五、包裝及運(yùn)輸:
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2. 甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3. 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則:
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人: 委托代理人: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
開戶行: 開戶行:
賬號(hào): 賬號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)加工合同5
委托方(甲方)全稱:
承攬方(乙方)全稱:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的合同,結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn),為保質(zhì)、保量、按時(shí)地提供符合標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求的產(chǎn)品,雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,雙方共同遵照并認(rèn)真履行。
本合同包括以下附件并是此合同不可分割的一部分:
附件一:《鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)協(xié)議》以下簡(jiǎn)稱《技術(shù)協(xié)議》;
附件二:圖紙目錄清單及加工圖紙;
附件三:鋼結(jié)構(gòu)的材料匯總清單;
附件四:往來(lái)傳真及函件。
1、供貨范圍及交貨期
本合同供貨范圍:
交貨期:
交貨是指該合同范圍產(chǎn)品100%的交貨,任何一個(gè)構(gòu)件的延遲交貨將視為該合同交貨的延遲。
2、加工技術(shù)要求
為了確保加工質(zhì)量,乙方在加工過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行甲方的《技術(shù)協(xié)議》和相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。所有《技術(shù)協(xié)議》及圖紙等的變更必須提出書面申請(qǐng),且有甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的簽字。
3、技術(shù)資料、圖紙
除雙方簽定的附件一、二、三、四外,甲方將另行提供圖紙1套。甲方可以根據(jù)乙方需要提供本合同所涉及的電子版資料。
4、項(xiàng)目管理
本合同規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)的制作質(zhì)量要求按《技術(shù)協(xié)議》以及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,為保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求,乙方必須遵照甲方制定的質(zhì)量控制要求執(zhí)行,構(gòu)件出廠后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,甲方有權(quán)向乙方提出賠償。
本合同規(guī)定的供貨范圍內(nèi)的產(chǎn)品由乙方自制,在未得到甲方書面許可前不允許轉(zhuǎn)由他人制作,否則甲方有權(quán)予以拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
為了方便本項(xiàng)目的管理,在合同雙方簽字蓋章生效后3天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)及管理方案、材料采購(gòu)及加工計(jì)劃等文件。從合同生效后第1周開始每周向甲方提供一次進(jìn)度報(bào)告。
乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方監(jiān)造人員、業(yè)主、監(jiān)理及其他相關(guān)人員的檢查,并提供食宿方便。
5、原輔材料的采購(gòu)及進(jìn)廠復(fù)檢等規(guī)定
本合同項(xiàng)下的材料由乙方自購(gòu)且滿足相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。主材為方購(gòu)買,損耗為,廢料歸方所有。乙方須提供該合同項(xiàng)下所購(gòu)買的原材料的材質(zhì)證明書原件。
本合同產(chǎn)品所用焊材等由乙方自購(gòu)且報(bào)甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員備案。
6、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《技術(shù)協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定;
7、合同價(jià)格及交貨要求:
7.1合同單價(jià):綜合單價(jià):
1)以上合同單價(jià)為固定不變價(jià),單價(jià)中包含乙方將產(chǎn)品加工成型過(guò)程中所需輔材、機(jī)械、人工等直接費(fèi)、間接費(fèi)、噴砂除銹、涂裝、成品檢驗(yàn)費(fèi)、無(wú)損檢驗(yàn)費(fèi)及成品構(gòu)件運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸費(fèi)、原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)等所有相關(guān)費(fèi)用、以及所有應(yīng)向國(guó)家繳納的各種稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)等。
2)合同重量為圖紙顯示的乙方制作鋼構(gòu)件的實(shí)際凈重量,如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,須報(bào)甲方書面更正。
3)因乙方制造或運(yùn)輸?shù)仍蛟斐傻漠a(chǎn)品報(bào)廢或返修,乙方應(yīng)積極配合加以解決,由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。因甲方要求設(shè)計(jì)變更,出廠前乙方有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行變更。出廠后乙方也有責(zé)任變更,費(fèi)用另行協(xié)商。
7.2交貨要求
1)乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同要求,在得到甲方質(zhì)量部門或監(jiān)造人員認(rèn)可后按甲方要求分批運(yùn)往甲方指定地點(diǎn)。
2)乙方須作好成品、半成品的拆開構(gòu)件號(hào)標(biāo)識(shí),以便甲方現(xiàn)場(chǎng)正確使用。
3)貨物發(fā)運(yùn)時(shí),應(yīng)同時(shí)移交材質(zhì)證明書、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等資料,否則甲方給予拒收,由此引起的貨物遲交責(zé)任由乙方自負(fù)。
4)乙方需派人攜帶《裝車清單》在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行貨物清點(diǎn)移交,因乙方標(biāo)識(shí)不清或移交清單與實(shí)物不符等產(chǎn)生的錯(cuò)誤,乙方必須及時(shí)給予修正。
5)雙方單位簽章的《結(jié)算單》。
8、付款及結(jié)算
8.1付款方式:轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票。
8.2付款比例
1)預(yù)付款:合同簽訂生效后五天內(nèi)預(yù)付(約計(jì)¥元);或本工程無(wú)預(yù)付款。
2)全部構(gòu)件發(fā)運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理全部驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的,余款作為質(zhì)量保證金,乙方構(gòu)件交驗(yàn)合格之日起十二個(gè)月后付清;或乙方每月25日前可向甲方報(bào)進(jìn)度,每批構(gòu)件發(fā)到甲方現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)甲方、業(yè)主和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后,甲方按工程進(jìn)度款的付進(jìn)度款,余作為質(zhì)量保證金,該合同質(zhì)保期為乙方合同構(gòu)件安裝完成,質(zhì)保期滿且無(wú)質(zhì)量分歧和工期延誤等問(wèn)題一次性全額支付質(zhì)量保證金。
3)乙方所制作的全部構(gòu)件經(jīng)甲方及業(yè)主、監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后,甲方在收到乙方遞交的分包工程竣工結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料8日內(nèi)由甲方項(xiàng)目經(jīng)理部初審?fù)戤,?bào)甲方工程公司經(jīng)營(yíng)部10日內(nèi)復(fù)核完畢,復(fù)審后的結(jié)算資料提交甲方審計(jì)部門審計(jì)10日內(nèi)審計(jì)完畢審計(jì)結(jié)果為最終竣工結(jié)算值。
9、擔(dān)保
合同簽訂時(shí),乙方須向甲方提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式:;擔(dān)保額度:待合同履行完畢后,無(wú)任何違約情況,將履約保證金一次(無(wú)息)退還給乙方。
10、違約責(zé)任
乙方有責(zé)任并保證按本合同及相應(yīng)合同附件規(guī)定的合同產(chǎn)品交貨期交貨,否則,因?yàn)橐曳皆蚴购贤a(chǎn)品不能按期交貨,乙方每延誤壹天按元向甲方支付違約金,違約金在工程款中扣除;
乙方支付違約金并不解除乙方繼續(xù)發(fā)貨的責(zé)任,如果合同產(chǎn)品延期交貨,甲方有權(quán)終止部分或全部合同,在此情況下,甲方可以根據(jù)自己認(rèn)為合適的方式另行委托第三方來(lái)加工或供貨,因此發(fā)生的一切費(fèi)用(包括把原材料從工廠運(yùn)抵第三方的吊裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)和加工費(fèi))和責(zé)任由乙方承擔(dān),同時(shí)乙方應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行沒(méi)有終止的合同部分。
同時(shí)由于乙方原因?qū)е卵悠诎l(fā)貨,乙方除了要按上述要求履行自身責(zé)任外,還因此共同承擔(dān)業(yè)主可能給予甲方的罰款。
甲方應(yīng)按時(shí)提供給乙方正確、完整的合同要求的技術(shù)文件,如因甲方原因未能按時(shí)提供技術(shù)文件或文件不正確、不完整,乙方可以與甲方協(xié)商交貨期順延。
甲方如中途變更加工產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)事先與乙方協(xié)商;若實(shí)際產(chǎn)品的數(shù)量和預(yù)估的產(chǎn)品數(shù)量有出入時(shí),乙方不得借故要求調(diào)整單價(jià)。
乙方提供的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減價(jià)款;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修正或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修正或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
實(shí)際交付產(chǎn)品的.數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理。
乙方須按甲方要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b,以確保運(yùn)輸和交付順利,未按合同規(guī)定標(biāo)識(shí)和包裝,或者包裝物與移交文件不符,或者不符合規(guī)定要求,造成產(chǎn)品變形、毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
乙方提前交貨或未按規(guī)定多交產(chǎn)品時(shí),甲方有權(quán)拒收。
乙方未按規(guī)定的辦法和期限對(duì)自購(gòu)的原材料進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,甲方有權(quán)責(zé)令停產(chǎn),因此造成的損失由乙方承擔(dān)。
甲方未按規(guī)定的時(shí)間付款,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,甲方應(yīng)當(dāng)比照當(dāng)?shù)劂y行公布的同期利息計(jì)算延期付款的利息支付給乙方。
11、合同變更
在合同有效期內(nèi),甲方可在任何時(shí)候以書面形式在合同總范圍內(nèi)對(duì)合同的任何部分予以合理變更。
如果這種變更導(dǎo)致乙方在執(zhí)行本合同項(xiàng)下相關(guān)部分工作日或所需時(shí)間有所增減,合同或交貨進(jìn)度應(yīng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,而且雙方應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行相應(yīng)的修改,若增加或減少乙方工作量,則按實(shí)際增減工作量乘以固定單價(jià)增減合同價(jià)。
12、技術(shù)服務(wù)
乙方應(yīng)做好售后服務(wù)工作,及時(shí)解決因制造出現(xiàn)的問(wèn)題及辦理貨物接收手續(xù)。售后服務(wù)費(fèi)用包含在綜合單價(jià)中,凡因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),并從合同款中扣除。必要時(shí),乙方須派技術(shù)人員到安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。在售后服務(wù)過(guò)程中,乙方對(duì)派往現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員的安全負(fù)責(zé),應(yīng)對(duì)其加強(qiáng)安全教育,服務(wù)人員須服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)安全管理,有自我保護(hù)能力,對(duì)自身安全負(fù)責(zé)。
13、糾紛的處理
甲乙雙方在執(zhí)行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí),雙方應(yīng)積極協(xié)商解決;無(wú)法協(xié)商時(shí),任何一方可向法院提起訴訟。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,本合同一式柒份,甲方執(zhí)伍份,乙方執(zhí)二份。本合同約定經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方合同章:乙方合同章:
地址: 地址:
委托代理人: 法定代表人:
經(jīng)辦人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
簽定日期: 簽定日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同6
承攬方:________________________
代表人:____________職務(wù):____________電話:____________
定作方:________________________
地址:____________電話:____________
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn):________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:________________________。
4、建筑面積:________________________。
5、承攬方式:承攬方包工包料。
6、工期:本項(xiàng)目工期____________天,按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì):____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料____________式____________份,定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條承攬方義務(wù)
(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工,按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條項(xiàng)目變更
(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的,應(yīng)按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作,因按定作方答復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價(jià)款及工期
(1)發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
(1)由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2)由承攬方提供材料的`,承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方,并接受定作方檢驗(yàn);
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求
第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1)項(xiàng)目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收,定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收,移交手續(xù),出具驗(yàn)收意見(jiàn)。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格,已通過(guò)驗(yàn)收。
第十條合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款:
雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減合同價(jià)款;不同意利用的,重新制作。
(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同7
在委托合同中,受托人處理事務(wù),除法律另有規(guī)定外,不是以自己的名義和費(fèi)用,而是以委托人的名義和費(fèi)用進(jìn)行的。因此,委托合同的受托人處理受托事務(wù)的后果,直接歸委托人承受。這是委托合同與行紀(jì)合同、承攬合同、居間合同等類似合同的重要區(qū)別。今天本站小編要與大家分享是:鋼結(jié)構(gòu)的委托加工合同。具體內(nèi)容如下,歡迎參考:
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條
技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條
價(jià)款或酬金:________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
________________(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的'通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條
包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第九條
運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):____________________________________________________
第十條
結(jié)算方式及期限:____________________________________________________
第十一條
其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條
承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七,實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號(hào):_________________________
年 月 日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工合同8
甲方:__
乙方:__
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下條例:
風(fēng)險(xiǎn)提示:工作崗位及工作時(shí)間
雇員從事的工種和工作實(shí)踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作,如電機(jī)房的值班電工或大廈照明的維修電工(因?yàn)楣しN不同工資差別很大);
工作時(shí)間包括聘用期限,應(yīng)注明從何時(shí)起知何時(shí)止;每周工作多少天,每天工作多少小時(shí);一般每周至少有一天的休息日;按國(guó)際慣例,在節(jié)假日,雇員應(yīng)享受所在國(guó)家規(guī)定的.節(jié)假日,如所在國(guó)國(guó)慶、春節(jié)等。
建議雙方在簽勞務(wù)合同的時(shí)候最好明確約定相關(guān)工作崗位,工作時(shí)間以及勞務(wù)報(bào)酬等問(wèn)題,避免之后因履行合同發(fā)生糾紛。
一、工程內(nèi)容
鋼結(jié)構(gòu)安裝,甲方負(fù)責(zé)提供一切材料、輔材及耗材,乙方負(fù)責(zé)安裝(含工人工資、吊車費(fèi))。
二、工期
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,總工期為_____天,如遇不可抗力因素(如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、雨天等),工期相應(yīng)順延。
三、雙方責(zé)任
風(fēng)險(xiǎn)提示:雇主義務(wù)
勞務(wù)關(guān)系主要由民法、經(jīng)濟(jì)法調(diào)整,雙方當(dāng)事人在不違背法律規(guī)定情況下自由協(xié)商,任意性很強(qiáng),雇主可以與雇員協(xié)商約定相關(guān)義務(wù);
但是,雇主必須按所在國(guó)有關(guān)規(guī)定提供符合安全生產(chǎn)的場(chǎng)所和必須發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用或物品,如安全帽、手套、濾光墨鏡等;在所在國(guó)工作期間,如果發(fā)生疾病或工傷,雇主都應(yīng)提供必要的醫(yī)療和購(gòu)買必要的藥物。
另外,建議雇主應(yīng)給雇員購(gòu)買人生意外保險(xiǎn),使勞務(wù)人員在受到意外傷害時(shí)能得到及時(shí)合理的賠償,保險(xiǎn)費(fèi)由雇主負(fù)擔(dān)。
1、甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖紙,如有變更,及時(shí)給予解答,并及時(shí)提供變更圖紙,甲方提供材料堆放場(chǎng)地,配合乙方解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、乙方認(rèn)真領(lǐng)會(huì)圖紙及設(shè)計(jì)要求,按圖施工。如需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,可聯(lián)系溝通,但費(fèi)用甲方承擔(dān),在施工過(guò)程中,乙方要遵守國(guó)家的法律法規(guī),工程質(zhì)量確保合格。
風(fēng)險(xiǎn)提示:勞務(wù)費(fèi)用
勞務(wù)合同雇員提供勞務(wù)服務(wù),雇主主需要依據(jù)協(xié)議支付勞務(wù)報(bào)酬,這里要區(qū)別于勞動(dòng)關(guān)系中的勞動(dòng)者除獲得工資報(bào)酬外,還需要為勞動(dòng)者繳納保險(xiǎn)、福利待遇等;勞務(wù)關(guān)系中的自然人,一般只獲得勞務(wù)費(fèi),雇主也不用像勞動(dòng)合同那樣為雇員繳納社保的義務(wù),是否繳納可以雙方協(xié)商約定。
另外,如果是在工作時(shí)間以外加班或上夜班,雇主應(yīng)付加班費(fèi)或夜班津貼等相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)用,并據(jù)此作出詳細(xì)約定,以免給雇主一方造成不必要糾紛。
四、勞務(wù)費(fèi)用
乙方進(jìn)場(chǎng)施工,甲方預(yù)付工程款_______萬(wàn)元整,工程完工經(jīng)甲方和監(jiān)理驗(yàn)收合格付至總工程款的______%,余款______%作為工程質(zhì)量保證金,一年后付清。
五、安全施工
乙方工人進(jìn)入工地,必須遵守工地的安全規(guī)范、統(tǒng)一安排,自備安全用品,高空作業(yè)必須系安全帶,佩戴安全帽,使用電氣設(shè)備要規(guī)范,必須安全可靠,特別室外用電要防水、接地,配電箱要配備漏電保護(hù)器,以防為主,安全施工,如發(fā)生不安全事故,一切責(zé)任由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)任何事故責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。
六、工程質(zhì)量
1、乙方對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。
2、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙說(shuō)明文件和國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求安裝施工。
3、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量要求發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知甲方。
4、工程保修期為_____年,在質(zhì)保期內(nèi),如有工程質(zhì)量問(wèn)題乙方應(yīng)給予及時(shí)維修。
七、違約責(zé)任
按合同約定的工期完工,每延誤工期一天,須向甲方支付本合同總價(jià)款_____%的違約金。
八、爭(zhēng)議解決方式
1、本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向____________人民法院起訴。
2、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,工程結(jié)算完畢,付清工程款項(xiàng)后,合同自動(dòng)失效。
甲方:__(簽章)
法定代表人:__
地址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
乙方: (簽章)
家庭住址:__
聯(lián)系電話:__
______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同9
發(fā)包單位(甲方):_______
承包單位(乙方):_______
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
按照設(shè)計(jì)圖中包含的如下工程項(xiàng)目:
、艜(huì)所鋼結(jié)構(gòu)樓梯觀光平臺(tái)的制作和安裝。
、茟姨粞b飾雨蓬的制作和安裝。
、卿撗b飾柱的制作和安裝。
、日箯d屋面玻璃屋頂?shù)闹谱骱桶惭b。
第二條工程期限
、遍_工日期:本工程定于____年____月____日開工。(以合同簽訂后乙方接到甲方正式通知進(jìn)場(chǎng)施工之日為準(zhǔn))
、部⒐と掌冢篲___年____月____日竣工,總工期為_______天。
、橙缬鱿铝星闆r,經(jīng)監(jiān)理、甲方代表現(xiàn)場(chǎng)簽證后,工期相應(yīng)順延。
、胖卮笞兏O(shè)計(jì),提供的如工程等資料不準(zhǔn),致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度。
⑵人力不可抗拒的因素而延誤工期。
、欠且曳皆颉
、炔话春贤(guī)定撥付工程款而影響施工。
第三條承包方式及合同價(jià)款
、背邪绞剑喊ぐ
、埠贤瑑r(jià)款:暫定柒拾肆萬(wàn)元整(¥740000.00元),根據(jù)05定額和______市的材料信息單價(jià)和設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算。
3.預(yù)算報(bào)價(jià)清單見(jiàn)合同副件。
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
、北竟こ藤|(zhì)量等級(jí)要求:合格;
、矅(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)施工,并接受監(jiān)理單位及甲方派駐工地代表的監(jiān)督。
第五條甲、乙雙方義務(wù)
、奔追搅x務(wù):
、畔蛞曳教峁┦┕D及有關(guān)設(shè)計(jì)文件肆套。
⑵負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位對(duì)施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審。
⑸委派項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理工作。
、拾春贤募s定及時(shí)辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù),撥付和結(jié)算工程價(jià)款。
、惨曳搅x務(wù):
⑴協(xié)助甲方做好開工前的準(zhǔn)備工作。
⑵制定施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃,用水、用電計(jì)劃,開竣工報(bào)告等,并及時(shí)送甲方及有關(guān)部門。
、前春贤s定竣工驗(yàn)收,交付使用。
、纫曳奖仨殗(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件、合同約定和國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方及監(jiān)理工程師的監(jiān)督。
⑸乙方負(fù)責(zé)在甲方指導(dǎo)下按照國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定和要求編制工程的施工和竣工資料。 ⑹已完工的工程,在驗(yàn)收交接前應(yīng)負(fù)責(zé)保管,并清理干凈施工場(chǎng)地。
第六條材料供應(yīng)
⒈全部工程材料、施工設(shè)備由承包方采購(gòu)。
⒉工程所用材料必須符合設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收規(guī)范要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),附有產(chǎn)品合格證,并按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)合格后方可用于工程(合格證及試報(bào)告據(jù)作為竣工資料交甲方)。
、硨(duì)乙方自行采購(gòu)的不合格材料,乙方必須按甲方要求的時(shí)間清理出施工場(chǎng)地,重新采購(gòu)合格材料,并承擔(dān)由此發(fā)生的全部費(fèi)用,且工期不予延長(zhǎng)。
第七條施工質(zhì)量及安全
、彪[蔽工程以及其他關(guān)鍵工序,乙方必須按規(guī)定提出申請(qǐng),等甲方、監(jiān)理人員檢查簽證后,方可進(jìn)行下一道工序,無(wú)檢查簽證的隱蔽工程視為不合格工程。
、彩┕み^(guò)程中,因乙方原因發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方和監(jiān)理公司,乙方及時(shí)采取補(bǔ)救措施,并承擔(dān)一切責(zé)任。
、彻こ炭⒐ず,乙方按《中華人民共和國(guó)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保修。
⒋在施工中,乙方必須嚴(yán)格遵循國(guó)家和建設(shè)單位關(guān)于安全生產(chǎn)的規(guī)定,重視施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全,制定安全防范措施,堅(jiān)持文明施工,做好施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保持保護(hù),保障施工人員和人民群眾的安全,在必要的地點(diǎn)和時(shí)間內(nèi)設(shè)置照明和保護(hù),警告信號(hào)標(biāo)志和看守,避免人身傷亡事故。
、狄曳綉(yīng)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行安全操作規(guī)程及甲方工地的有關(guān)安全制度要求教育施工人員嚴(yán)格進(jìn)行安全生產(chǎn)及文明施工,若發(fā)生因乙方原因發(fā)生的安全事故均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。如發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門,并通知甲方,甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第八條工程造價(jià)和工程款的支付與結(jié)算
1、結(jié)算依據(jù):本工程造價(jià)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)的設(shè)計(jì)文件,按照廣西05定額和欽州市的材料信息價(jià)和相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2、結(jié)算方式:工程按工程總價(jià)的85%和甲方結(jié)算,由甲方負(fù)責(zé)交納所有的和本工程有關(guān)的稅金、管理費(fèi)等費(fèi)用。
3、20天內(nèi)進(jìn)行核實(shí),給予確認(rèn)或者提出修改意見(jiàn)。甲方確認(rèn)竣工結(jié)算報(bào)告后五日內(nèi)向乙方支付工程竣工結(jié)算價(jià)款,乙方給甲方辦理工程交工手續(xù)。
4、付款方式:
乙方的'材料進(jìn)場(chǎng)后,甲方在3日內(nèi)支付給乙方工程造價(jià)的30%的工程款;
鋼結(jié)構(gòu)部分安裝完畢后,甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價(jià)的30%的工程款;
鋼結(jié)構(gòu)工程通過(guò)合格驗(yàn)收后,甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價(jià)的10%的工程款;辦理好工程結(jié)算手續(xù)后,甲方在3日內(nèi)再支付給乙方工程造價(jià)的10%的工程款;余工程造價(jià)的5%作為工程質(zhì)保金。
4、保修金支付:承包范圍內(nèi)工程待保修期滿一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方在到期的五日內(nèi)退還全部保修金予乙方。質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算。
第九條合同價(jià)款調(diào)整。
發(fā)生下列情況,合同價(jià)款可作相應(yīng)調(diào)整:
⒈人力不可抗拒的自然災(zāi)害。
、苍A(yù)算批準(zhǔn)單位和建設(shè)單位批準(zhǔn)的經(jīng)甲方認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)。
第十條違約責(zé)任
、币曳截(zé)任:
、艊(yán)禁任何形式的分包或轉(zhuǎn)包,未經(jīng)甲方的同意,不得將工程分包或轉(zhuǎn)包,違約將追究有關(guān)責(zé)任。
、乒こ淌┕べ|(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的,負(fù)責(zé)無(wú)償整修或返工,直至工程驗(yàn)收合格,并擔(dān)負(fù)由此造成的工期延誤責(zé)任。
、布追截(zé)任:
、盼茨馨春贤囊(guī)定履行自己的責(zé)任,除工期得以順延外,還應(yīng)承擔(dān)乙方由此造成的實(shí)際損失。
、枪こ涛唇(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)。
第十一條竣工驗(yàn)收
⒈竣工驗(yàn)收,以國(guó)家對(duì)工程竣工有關(guān)規(guī)定和施工設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明書、施工技術(shù)文件和質(zhì)量保證資料為依據(jù)。
、惨曳较蚣追教峁┩暾目⒐の募肮こ舔(yàn)收?qǐng)?bào)告。
、臣追绞盏揭曳剿徒坏目⒐を(yàn)收申請(qǐng)10天內(nèi),組織有關(guān)部門驗(yàn)收。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方法
合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)本著公平、合理的原則,及時(shí)協(xié)商處理,協(xié)商不成的,可提交主管部門調(diào)解解決,經(jīng)調(diào)解達(dá)不成協(xié)議時(shí),可向當(dāng)?shù)刂屑?jí)法院提起訴訟。
第十三條附則
1、合同未盡事宜和未列入事項(xiàng),由乙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。
2、本合同自雙方代表簽字、加蓋公章后生效,工程竣工驗(yàn)收合格,工程款結(jié)算清后失效。
3、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份。
發(fā)包人:_______承包人:_______(公章)
地址:_______地址:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
委托代理人:_______委托代理人:_______
電話:_______電話:_______
傳真:_______傳真:_______
開戶銀行:_______開戶銀行:_______
帳號(hào):_______帳號(hào):_______
____年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同10
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計(jì)數(shù),可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米,本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全,設(shè)計(jì)工作無(wú)法開展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時(shí)通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時(shí),甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn),并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場(chǎng)地的通道,滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的'其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國(guó)家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過(guò)程中,甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng),否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過(guò)程中,隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說(shuō)出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃,以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項(xiàng)完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項(xiàng)完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí),須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì),甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外,設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問(wèn)題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)加工合同11
定做方:(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為___________,(大寫)______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測(cè)□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□ 甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在 乙方廠房?jī)?nèi) 提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的.墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
鋼結(jié)構(gòu)加工合同12
委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件加工制作事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第二條:工程概況
1.工程名稱:xx 。
2.工程地點(diǎn):xx 。
3.委托方:xx 。
4.預(yù)估構(gòu)件重量:xx 。
5.工程內(nèi)容:
第三條:合同范圍及簽定合同依據(jù)
1.甲方認(rèn)可的施工圖紙。
2.甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,補(bǔ)充聯(lián)系單,圖紙會(huì)審紀(jì)要。
第四條:生產(chǎn)(加工)工作內(nèi)容
1.主鋼構(gòu):xx。
2.主鋼構(gòu)除銹處理方式:xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求:xxx 。
4.乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)裝車,甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第五條:甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、付款方式支付加工費(fèi)、材料費(fèi)。
3.甲方代表有權(quán)監(jiān)督加工的`進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條:乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品,并經(jīng)甲方在車間驗(yàn)收合格后方可出廠。
2.按國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)施工驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx及設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條:加工費(fèi)及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費(fèi)單價(jià)為:xx元/噸。
2.材料費(fèi)單價(jià):本結(jié)構(gòu)原材料按購(gòu)買時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。
3.工程款支付:預(yù)付材料款70%計(jì)xx元(大寫:xx元整)。
4.提構(gòu)件時(shí)付清本批鋼構(gòu)件30%的余款。
5.重量結(jié)算:按理論重量結(jié)算;材料損耗按4%計(jì)算(損耗不計(jì)入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費(fèi)用,計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按1、2條進(jìn)行。
第八條:生產(chǎn)(加工)期限
1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計(jì)算工期。
2.工期:xxx天。
3.工廠存放期:構(gòu)件完工之日起免費(fèi)在廠內(nèi)存放7天,超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費(fèi)。
4.遇到下列情況之一時(shí),生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開工日期及產(chǎn)品交驗(yàn)日期則相應(yīng)順延或另外商定:
1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條:違約責(zé)任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,不能滿足施工圖紙要求時(shí),應(yīng)由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產(chǎn)后仍在修改設(shè)計(jì),由此造成的損失委托方應(yīng)給予承包方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并工期順延。
第十條:其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格出廠后,由于運(yùn)輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量,乙方不再承擔(dān)責(zé)任。
2.根據(jù)本合同的約定,乙方只對(duì)甲方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,甲方只對(duì)乙方承擔(dān)其應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),不受第三方的影響。
第十一條:附則
1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題,均按《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
3.雙方代表簽章后,合同生效。
委托方:
承包方:
承辦人:
承辦人:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
日期:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為元,(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:年月日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工合同14
工程名稱:__________________________
工程編號(hào):__________________________
發(fā)包方:__________________________
承包方:__________________________
簽訂時(shí)間:__________________________
簽訂地點(diǎn):__________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利,義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同.
第一條工程項(xiàng)目
一,工程名稱:__________________________
二,工程地點(diǎn):__________________________
三,工程項(xiàng)目批準(zhǔn)單位:____________________批準(zhǔn)文號(hào)____________________(指此工程立項(xiàng)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的文號(hào))項(xiàng)目主管單位:
四,承包范圍和內(nèi)容:(詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表);工程建筑面積__________(平方米);其它:__________
五,工程造價(jià):___________(萬(wàn)元),其中土建:__________(萬(wàn)元),安裝:__________(萬(wàn)元).
第二條施工準(zhǔn)備
一,發(fā)包方:
1.月______日前做好建筑紅線以外的"三通",負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修.
2.月______日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)總的施工用水源,電源,變壓器(包括水表,配電板),應(yīng)滿足施工用水,用電量的需要.做好紅線以內(nèi)場(chǎng)地平整,拆遷障礙物的資料.
3.本合同簽訂后______天內(nèi)提交建筑許可證.
4.合同簽訂后______天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖_份,施工技術(shù)資料(包括地質(zhì)及水準(zhǔn)點(diǎn)座標(biāo)控制點(diǎn))______份.
5.組織承,發(fā)包雙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底會(huì)審,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在_天內(nèi)分送有關(guān)單位,_天內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改施工圖______份.
二,承包方:
1.負(fù)責(zé)施工區(qū)域的臨時(shí)道路,臨時(shí)設(shè)施,水電管線的鋪設(shè),管理,使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料,施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng);
3.編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,施工預(yù)算,施工總進(jìn)度計(jì)劃,材料設(shè)備,成品,半成品等進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃(包括月計(jì)劃),用水,用電計(jì)劃,送發(fā)包方.
第三條工程期限
一,根據(jù)國(guó)家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗(yàn)收(附各單位工程開竣工日期,見(jiàn)附表一).
二,開工前______天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開工通知書.
三,如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1.按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地,水,電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工;
2.凡發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料,設(shè)備,成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修,配,代,換而影響進(jìn)度;
3.不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更,提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn),致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度;
4.在施工中如因停電,停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水,停電3天以上(每次連續(xù)4小時(shí)以上),影響正常施工;
5.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;
6.未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款,工程進(jìn)度款或代購(gòu)材料差價(jià)款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期.
第四條工程質(zhì)量
一,本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達(dá)到:
二,承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙,說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范,規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督.
三,承包方在施工過(guò)程中必須遵守下列規(guī)定:
1.由承包方提供的主要原材料,設(shè)備,構(gòu)配件,半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證,或進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可用于工程;
2.由發(fā)包方提供的主要原材料,設(shè)備,構(gòu)配件,半成品也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程.對(duì)材料改變或代用必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并發(fā)正式書面通知和發(fā)包方派駐代表簽證后,方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經(jīng)發(fā)包方派駐代表檢查,驗(yàn)收簽章后,方可進(jìn)行下一道工序;
4.承包方應(yīng)按質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行分項(xiàng),分部和單位工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,并及時(shí)將單位工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站.單位工程結(jié)構(gòu)完工時(shí),應(yīng)會(huì)同發(fā)包方,質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行結(jié)構(gòu)中間驗(yàn)收;
5.承包方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)包方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站.一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位,質(zhì)量監(jiān)督站,發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計(jì)建設(shè)單位簽證后實(shí)施;
6.工程竣工后,承包方按規(guī)定對(duì)工程實(shí)行保修,保修時(shí)間自通過(guò)竣工驗(yàn)收之日算起.
第五條建筑材料,設(shè)備的供應(yīng),驗(yàn)收和差價(jià)處理
一,由發(fā)包方供應(yīng)以下材料,設(shè)備的實(shí)物或指標(biāo)(詳見(jiàn)附表二);
二,除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料,設(shè)備由承包方采購(gòu);
三,發(fā)包方供應(yīng),承包方采購(gòu)的材料,設(shè)備,必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程,任何一方認(rèn)為對(duì)方提供的材料需要復(fù)驗(yàn)的,應(yīng)允許復(fù)驗(yàn).經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的,方可用于工程,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由要求復(fù)驗(yàn)方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理,其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由提供材料,設(shè)備方承擔(dān).
四,本工程材料和設(shè)備差價(jià)的處理辦法:____________________
第六條工程價(jià)款的'支付與結(jié)算
工程價(jià)款的支付和結(jié)算,應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民建設(shè)銀行制定的"基本建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算辦法"執(zhí)行.
一,本合同簽訂后__日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)(或當(dāng)年投資額)的%備料款,計(jì)人民幣_(tái)_________萬(wàn)元;臨時(shí)設(shè)施費(fèi),按土建工程合同總造價(jià)的______%計(jì)人民幣萬(wàn)元,安裝工程按人工費(fèi)的______%計(jì)人民幣_(tái)_________萬(wàn)元;材料設(shè)備差價(jià)__________萬(wàn)元,分______次支付,每次支付時(shí)間,金額
二,發(fā)包方收到承包方的工程進(jìn)度月報(bào)后必須在______日內(nèi)按核實(shí)的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款,工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)的______%時(shí),按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款.三,工程價(jià)款支付達(dá)到合同總價(jià)款的95%時(shí),不再按進(jìn)度付款,辦完交工驗(yàn)收后,待保修期滿連本息(財(cái)政撥款不計(jì)息)一次支付給承包方.
四,如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款,應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬(wàn)分之______的違約金.
五,確因發(fā)包方拖欠工程款,代購(gòu)材料價(jià)差款而影響工程進(jìn)度,造成承包方的停,窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔(dān).
六,本合同造價(jià)結(jié)算方式:________________________________________
七,承包方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后______天內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦、銀行審查,發(fā)包方在接到結(jié)算文件______天內(nèi)審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請(qǐng)求經(jīng)辦、銀行審定后撥款.
第七條施工與設(shè)計(jì)變更
一,發(fā)包方交付的設(shè)計(jì)圖紙,說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為施工的有效依據(jù),開工前由發(fā)包方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作出會(huì)審紀(jì)要,作為施工的補(bǔ)充依據(jù),承,發(fā)包雙方均不得擅自修改.
二,施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方,承包方及時(shí)以書面形式通知發(fā)包方,由發(fā)包方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)單位研究確定修改意見(jiàn)或變更設(shè)計(jì)文件,承包方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工.若發(fā)生增加費(fèi)用(包括返工損失,停工,窩工,人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷,材料構(gòu)配件積壓的實(shí)際損失)由發(fā)包方負(fù)責(zé),并調(diào)整合同造價(jià).
三,承包方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,提出修改設(shè)計(jì),修改工藝的合理化建議,經(jīng)發(fā)包方,設(shè)計(jì)單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實(shí)施,其節(jié)約的價(jià)值按國(guó)家規(guī)定分配.
四,發(fā)包方如需設(shè)計(jì)變更,必須由原設(shè)計(jì)單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實(shí)施.重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,在取得投資落實(shí)證明,技術(shù)資料設(shè)計(jì)圖紙齊全時(shí),承包方才予實(shí)施.
第八條工程驗(yàn)收
一,竣工工程驗(yàn)收,以國(guó)家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》,《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗(yàn)收規(guī)定及施工圖紙及說(shuō)明書,施工技術(shù)文件為依據(jù).
二,工程施工中地下工程,結(jié)構(gòu)工程必須具有隱蔽驗(yàn)收簽證,試壓,試水,抗?jié)B等記錄.工程竣工質(zhì)量經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格后,發(fā)包方須及時(shí)辦理驗(yàn)收簽證手續(xù).
三,工程竣工驗(yàn)收后,方包方方可使用.
在規(guī)定的保修期內(nèi),凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由承包方無(wú)償保修.其保修條件,范圍和期限按城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)部(84)城建字第79號(hào)通知印發(fā)的《建筑工程保修辦法(試行)》執(zhí)行.
第九條違約責(zé)任
承包方的責(zé)任:
一,工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工.由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金.
二,工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,按合同中第九條關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎(jiǎng)罰規(guī)定償付逾期罰款.
發(fā)包方的責(zé)任:
一,未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失.
二,工程中途停建,緩建或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的返工,應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失.同時(shí),賠償承包方由此造成的停工,窩工,返工,倒運(yùn),人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷,材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失.
三,工程未經(jīng)驗(yàn)收,發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題,由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任.
四,承包方驗(yàn)收通知書送達(dá)______日后不進(jìn)行驗(yàn)收的,按規(guī)定償付逾期違約金.
五,不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬(wàn)分之三償付承包方賠償金.
第十條糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定,雙方協(xié)商不成,按以下第( )項(xiàng)方式解決:
一,向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
二,向人民法院起訴.
第十一條附則
一,本合同一式______份,合同附件______份.甲乙雙方各執(zhí)正本一份,其余副本由發(fā)包方報(bào)送經(jīng)辦、銀行,當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān),建設(shè)主管部門備案.按規(guī)定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商,公證部門辦理鑒(公)證.
二,本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗(yàn)收符合要求,結(jié)清工程款后終止.
三,本合同簽訂后,承,發(fā)包雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同.
發(fā)包方(蓋章):___________承包方(蓋章):___________
法定代表人(簽章):___________法定代表人(簽章):___________
委托代理人(簽章):___________委托代理人(簽章):___________
單位地址:__________________________單位地址:__________________________
開戶銀行:__________________________開戶銀行:__________________________
帳號(hào):__________________________帳號(hào):__________________________
電話:__________________________電話:__________________________
郵政編碼:__________________________郵政編碼:__________________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
【鋼結(jié)構(gòu)加工合同】相關(guān)文章:
鋼結(jié)構(gòu)加工合同09-07
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同09-09
鋼結(jié)構(gòu)加工合同【熱】02-21
鋼結(jié)構(gòu)加工合同范本09-05
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品加工承攬合同09-14
鋼結(jié)構(gòu)加工的合同范本09-13