公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議

時(shí)間：2024-02-19 17:00:12 加工合同我要投稿

相關(guān)推薦

公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議

　　在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到協(xié)議的重要性，簽訂協(xié)議能夠較為有效的約束違約行為。我們?cè)撛趺磾M定協(xié)議呢？下面是小編精心整理的公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議，希望能夠幫助到大家。

公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議

公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，__塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：61.3_44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

　　3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。

　　5、土建工程結(jié)束后開(kāi)始施工____天交工。

　　______年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f(wàn)元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　______年______月______日

公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議2

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　電話原告造成的'經(jīng)濟(jì)損失__________元。

　　3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購(gòu)被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)求依法解除合同，判決被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　電話：________________

　　訴訟請(qǐng)求

　　1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元；

　　2、判令被告依法賠償給還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。

此致

　　__________人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____年_____月_____日

【公司輕型鋼架棚加工承攬協(xié)議】相關(guān)文章：