【精華】工程施工合同12篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程施工合同 篇1
裝飾合同號：________
甲方：________
乙方（施工責任方）：________
甲方承建之工程，現(xiàn)委托乙方采�。ā魽、包工□B、包工包料）、機具、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，特商定如下條款，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條：工程內(nèi)容
一、工程地點：_____________；
二、開工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，總工期：____日；
三、分部分項工程工種類別：____；
四、工程質量標準：____；
五、乙方承包圍：____；
第二條：組織領導
一、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必須確保進場人員的技術素質，特種工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
三、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建設單位代表或建設監(jiān)理單位代表聯(lián)系和溝通，只要與本工程有關的事宜，必須向甲方項目經(jīng)理匯報與協(xié)商。除甲方高層領導特批外，否則，給公司造成負面影響的處以1000元—5000元的罰款。
五、乙方向工人發(fā)放生活費或工資，必須在本公司的項目經(jīng)理監(jiān)督下進行。每個分部分項工程必須有工人的花名冊，工人領取生活費或工資要在花名冊上簽字認可，并花名冊交項目經(jīng)理保管并存檔。
第三條：雙方職責
一、甲方責任：
1、負責工地現(xiàn)場工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督和管理。
2、負責安排乙方工程量及現(xiàn)場進度、審核完成工程量，申報預決算，申請劃撥工程款。
3、負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工程聯(lián)系并申報文件資料。
二、乙方責任：
1、嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到（□A、合格□B、優(yōu)良）以上等級。
2、強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行違章施工，嚴格杜絕火災及其他安全事故的發(fā)生。否則，由乙方承擔由此產(chǎn)生的全部責任。乙方進入施工現(xiàn)場必須檢查各安全設施的安全狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)不安全因素及時向甲方書面提出，乙方在安全設施不安全狀態(tài)下，有權拒絕施工，如遇到突發(fā)性事件或不可抗力因素造成的事故，原則上由乙方負責，乙方經(jīng)費困難可與甲方協(xié)商申請適當補助。
3、乙方工人進入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽，不穿拖鞋或穿高跟鞋、不得赤脖、做到文明、安全施工、工完場清。未經(jīng)許可，施工現(xiàn)場嚴禁住人和帶兒童入內(nèi)，飲食做飯，大小便，乙方工人所使用的交通工具不得進入施工現(xiàn)場，應在指定位置停放，違者甲方有權重罰。乙方有義務保持宿舍內(nèi)的衛(wèi)生和清潔，宿舍內(nèi)禁止留宿他人。
4、乙方絕對服從甲方工程進度安排，班組長每天必須在施工現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開。
5、必須保證有充足的施工人員及技術力量，施工人員數(shù)量穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6、具體施工作業(yè)中必須配備所需安全標準牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等安全設施，并且必須符合國家裝飾裝修施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成的一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方全部承擔。
7、乙方施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反情節(jié)嚴重者或嚴重影響甲方及公司聲譽者，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生的.一切法律后果均由乙方自行負責。
8、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起的訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生的相關費用。
9、乙方不得將依據(jù)本協(xié)議書取得該分部分項工程進行轉包，否則甲方有權立即收回該工程項目并追究相關責任。
10、乙方必須提前二日向甲方項目部申報材料，并且必須在材料申報單上簽字負責，常規(guī)材料申報量不得大于實際用量的10%，非常規(guī)材料申報量不得大于實際用量的5%（含合理損耗）。特別是非常規(guī)材料若大于合理損耗多余部分由乙方支付相關采購成本，材料申報單上必須有該工程項目經(jīng)理簽字認可，方可執(zhí)行�，F(xiàn)場領料必須有乙方簽字認可，其他集體或個人無權領料。
11、乙方在施工過程直到驗收交工前，必須采取有效的半成品或成品保護措施，若無故或惡意損壞成品或半成品，處以該成品或半成品工程造價的三倍對乙方進行處罰。
12、工地內(nèi)廢舊物資回收歸本公司所有，未經(jīng)甲方項目經(jīng)理許可，乙方不得私自回收和出售，一旦發(fā)現(xiàn)處以該廢舊物資價值5—10倍的罰款。并對發(fā)現(xiàn)人或舉報人給予獎勵。
13、乙方施工質量達不到約定標準，必須無條件進行返工和修正，乙方必須對所返工部分的主輔材進行賠償，對于返工造成的損失和負面影響，甲方有權對乙方處以500元—10000元的罰款。
14、施工現(xiàn)場工人之間打架斗毆、工種之間打架斗毆，甲方項目經(jīng)理有權對乙方重罰。若工地出現(xiàn)盜竊事件，經(jīng)公司訪查落實，對舉報人本公司給予盜竊物質價值相等經(jīng)濟獎勵。情節(jié)嚴重者，甲方有權交給司法部門處理。
15、乙方在所指定的工程完工后，應向甲方及時上報該分部分項工程的施工總結，并積極配合甲方或第三方對施工質量進行驗收。
第四條：工程質量及驗收標準
乙方所施工的工程質量必須達到國家或專業(yè)質量檢驗部門質量評定（□A、合格□B、優(yōu)良）標準等級以上。因乙方盲目施工、只求速度不按操作規(guī)程施工，導致工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方有權責令乙方立即停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
第五條：工期約定
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場安排的季度、月、度及周施工計劃所要求的時間或期限，如期或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按（□A、結算總價‰□B、元）向甲方支付罰金。
第六條：付款方式
一、乙方進入施工現(xiàn)場必須大于天后，甲方按乙方所完成的實際施工進度，每月日，日，日，按借款方式領取生活費（或材料備用金），借款總額不得大于預算人工工費或預算工程款的﹪；根據(jù)甲方與業(yè)主結算工程款的情況，到甲方帳戶后三天內(nèi)付到?jīng)Q算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）的95%支付給乙方。
二、質保金：質保金按分部分項工程決算人工工費（或乙方承包工程造價決算款）5%扣除，待工程完工并通過竣工驗收一年后，據(jù)實返還，無銀行利息。因質量原因造成的返修，乙方應在收到口頭或書面通知三日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金中扣除，不足部分由乙方支付。
第七條：其他
一、若乙方無正當理由單方終止本協(xié)議書，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應向甲方支付分部分項工程總人工工費（或乙方承包工程總造價）3﹪的違約金。
二、若乙方違反本協(xié)議書的上述有關約定，不按工期竣工、質量達不到設計規(guī)范或要求，存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本協(xié)議書無法履行的行為，甲方有權單方面解除本協(xié)議書并要求乙方清場，乙方對其行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當給予賠償。
三、甲方對本協(xié)議書上述各條款具有解釋權。
本協(xié)議書一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，該協(xié)議書自雙方簽字或蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工分部分項工程辦完工程交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方（簽字或蓋章）：乙方（簽字或蓋章）：
甲方代表：____________乙方代表：____________
經(jīng)辦人：____________經(jīng)辦人：____________
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________
簽約日期：_____年_____月_____日簽約日期：_____年_____月_____日
簽約地點：____________
附件：（備注：附件與本協(xié)議書具有同等的法律效力）
工程施工合同 篇2
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的`位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現(xiàn)質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著精誠合作、互利共盈的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就進賢縣20xx年、20xx年標準化養(yǎng)殖場沼氣工程一事，達成如下協(xié)議：
一、工程基本情況：
1、20xx年及20xx年縣獎勵資金標準化規(guī)模養(yǎng)殖場沼氣及其附屬設施工程。
2、本工程地點為：梅莊鎮(zhèn)、南臺鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、張公鎮(zhèn)、溫圳鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等。
二、承包形式及建設主要內(nèi)容：
1、甲方將梅莊鎮(zhèn)、南臺鄉(xiāng)、池溪鄉(xiāng)、白圩鄉(xiāng)、溫圳鎮(zhèn)、張公鎮(zhèn)、民和鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的沼氣工程一次性包工包料方式承包給乙方施工。
2、工程內(nèi)容分二類：
�、僖活愓託獬匾及坳懥⒎降�2個（規(guī)格：直徑5米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立方、養(yǎng)化塘貳佰立方（含出料池貳拾立方）。
�、诙愓託獬匾及圪E拾立方的1個（規(guī)格：直徑6.2米*4米深）化尸池肆拾立方、儲氣柜拾個立方、進料池叁拾立
方、養(yǎng)化塘壹佰伍立方（含出料池貳拾立方。
三、承包金額：
甲方一次性包工包料給乙方，一類金額為捌萬肆仟元整；二類金額為柒萬伍仟元整。
四、付款方式：
1、乙方進場開挖時，甲方應付給乙方每個工程開挖時的工程款叁萬元整。
2、如乙方每完工一個結工程款的`90%，剩余10%作為工程質保金，如未付清，乙方有權停工，乙方損失由甲方承擔。
3、作為保證金的工程款，在全部的工程能正常產(chǎn)氣使用后甲方一次性付清給乙方。（時間不得超過完工產(chǎn)氣半年內(nèi)）。
五、工程質量
1、乙方在本工程過程中，須按照建筑施工規(guī)范進行施工操作，確保工程合格。
2、如因乙方在施工過程中少量而造成甲方的損失，應由乙方全部承擔。
3、如因乙方在施工過程中造成本工程不合格或不產(chǎn)氣等重大質量問題，如需返工乙方應付全部責任。
六、施工工期：
1、乙方應在二O**年十月一日之前進入工地施工。
七、安全生產(chǎn)：
乙方在該工程項目的施工全部過程，必須充分注意安全，嚴格按照《安全生產(chǎn)操作法規(guī)》施工，指安全保障措施，杜絕一切大小安全事故的發(fā)生，如小事故，由乙方承擔，如出現(xiàn)大事故，甲、乙雙方共同承擔。
八、其它：
1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方共同商討，可簽補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
工程施工合同 篇4
甲方(業(yè)主)：
乙方(施工方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《____省建筑市場管理條例》的規(guī)定，結合裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體狀況，雙方在友善、友好的狀況下達成如下協(xié)議：
一、合同主要資料：
打井工程以形式交給乙方施工。
2、工程總造價(大寫)
3、工程資料：
�、偌追郊s定乙方打井深度暫定為米，根據(jù)鉆水取樣若取水樣本達不到飲用水標準，經(jīng)甲方同意，乙方可增加打井深度。
�、跁憾棵装�500元標準計取打井費用。
�、鄹鶕�(jù)甲方確定的.打井位置，如乙方遇到石礫性地層造成乙方鉆頭損毀的，由甲方承擔鉆頭購置費用。
4、工程付款方式：簽合同當天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程結束后____日內(nèi)結清余款。
8、根據(jù)甲方要求，乙方為甲方帶給取水設備一套，其中深水井泵元，井房一套，金額元，計入工程合同總額計算。
甲方交自己位于市路工程過半中期款30%元，工程完工付余款5%一臺，金額元，無塔供水裝置一套，金額
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同 篇5
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙雙方根據(jù)國務院《裝飾管理條例》及有關規(guī)定，簽定本合同，并共同遵守。
一、施工內(nèi)容：
尺寸詳見附件。
二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要續(xù)延，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價：___￥此造價為最終結算價。
四、結算方式：簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方，余款在工程完工后日內(nèi)甲方一次性付給乙方，金額。
五、雙方責任：甲方認真履行合同各項條款，并向乙方提供必須的施工場地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場地障礙物，做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來因素對施工不利，應做好協(xié)調(diào)和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷，由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進行施工;應遵守甲方所在單位的.一切規(guī)章制度，做到安全文明施工;保質、保量按時交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期，不算施工工期)。
六、工程維修：工程安裝驗收后，乙方負責保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內(nèi)，乙方施工原因造成的質量問題由乙方無償保修。
七、違約責任：若一方違約，違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。
八、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件，與合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇6
發(fā)包人(全稱)：__________________________________________________________________
承包人(全稱)：__________________________________________________________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內(nèi)容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：開工日期：______________________________________________________________________竣工日期：______________________________________________________________________合同工期總日歷天數(shù)_________________天
四、質量標準工程質量標準：_________________________________________________________________
_
五、合同價款金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)：_____________________________元
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
工程施工合同 篇7
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：
1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。
2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質構件。
3、文廟散水增加階條石與陡板;
4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等; 以上所用材料參照工程預算書。
承包方式：包工包料
二、合同價款 (固定價格)
筐額(人民幣大寫)： ;￥元 ;
三、工期：
合同工期： 天
開工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數(shù)不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。
四.工程質量標準
本工程質量標準必須達到國家現(xiàn)行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規(guī)范》的合格標準。
五.安全生產(chǎn)
乙方必須安全、文明施工，必要時工地現(xiàn)場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內(nèi)支付合同價款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價款的40%;工程全部完成后再支付合同價款的`35%;本工程質保金為5%。
七、質保期： 三年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內(nèi)由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金(即本工程5%的質保金)。
八.合同的生效
合同訂立時間： 年 月 日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務主管部門進行調(diào)解，解決不了的，可向菏澤市經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方.(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人(簽字)： 或委托代理人(簽字)：
年月日：
工程施工合同 篇8
發(fā)包方(甲方)：貴陽XXXXXX總公司
承包方(乙方)：貴州XXXXXXXX有限責任公司
第一條 合同依據(jù)
本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的(清鎮(zhèn)寒坡嶺XXXXXX新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容
一、 工程名稱：清鎮(zhèn)XXXX工程
二、 工程地點: 清鎮(zhèn)XXXXXX內(nèi)
三、 工程范圍及內(nèi)容:
1：清鎮(zhèn)寒坡嶺XXXXXX防雷接地安裝
2：清鎮(zhèn)寒坡嶺XXXXXX全所照明安裝
第三條 承包方式
本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用XX年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預算價格執(zhí)行貴州電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發(fā)的(關于發(fā)布貴州省電力建設裝置性材料綜合預算價格(XX年價)的通知);費用構成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)貴州省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號文件：其它相關費用依據(jù)其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以貴州XXXXXXXX有限責任公司編制的(清鎮(zhèn)寒坡嶺XXXXXX全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。
2. 預付款方式：按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。
第五條 工程質量標準、驗收和保修條件
本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進行施工，相關驗收標準執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關職能部門驗收，本工程的`保修期一年。
第六條 雙方協(xié)作事項
甲方負責：
一：甲方應協(xié)調(diào)好該工程與有關單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進度。
二: 甲方應根據(jù)乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第七條 違約責任
按國家的相關法律法規(guī)追究對方的違約責任。
第八條 發(fā)生經(jīng)濟糾紛處理方式
如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第九條 施工工期
本工程年月日前完工。
第十條 工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十一條 安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十二條 工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結算。
第十三條 合同份數(shù)
本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。
第十四條 該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲 方：(公章) 乙 方：
負責人：(簽章) 負責人：(簽章)
日期：年 月 日 日期： 年 月 日
工程施工合同 篇9
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間：開工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同補充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價：
基礎工程及地下室：__元
閣樓：__元
平房車庫：__元
化糞池：__元(包括池外管道項目)
合計人民幣：__(__元)
四、工程質量等級：合格。
五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負責人：
乙方負責人：
__年__月__日
工程施工合同 篇10
甲方：___________
乙方：___________
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商同意打（吃水井/工業(yè)用井/灌溉用井）一眼，協(xié)商條件如下：
1.井深___________根管，管高_________，直徑_________。
2.價格每根水泥管_____元。打井地點在__________________________
3.甲方負責打井隊的`吃住。香煙。物品看管和所用的電費。壓水。跟班。機油。柴油以及拉管運費，負責打井機的進出廠地碾壓地的賠償，下管人工等事宜。
4.乙方負責機井能按拔水泵為標準，負責井管費用，不負責出水量大小。
5.打井進料前預支___________元，其余放架子算清帳，不欠帳。
6.雙方各自負責自己人員安全問題。
7.如果發(fā)生糾紛，由甲乙雙方簽字負責人負責，以此為據(jù)，雙方共同遵守。
電話：
電話：
甲方負責人：
乙方負責人：
___年____月____日
工程施工合同 篇11
甲方：______省_____市_____建筑公司 乙方：_____（身份證：____________________）
為優(yōu)質、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術方面的工作承包給乙方，并達成以下協(xié)議：
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段（昔董至瓦曉段）
二、工程技術承包范圍
1）工程施工復測及相關資料編制。
2）工程施工放樣及相關資料編制。
3）工程試驗及相關資料編制。
4）工程質檢及相關資料編制。
5）工程計量及相關資料編制。
6）工程變更及相關資料編制。
7）工程施工技術及工程的現(xiàn)場管理。
8）工程施工工藝及工序的控制。
9）工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1）從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2）雙方擬定施工合作時間為_____個月，即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____個月。
3）以上合同工期，包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間，不包括工程竣工資料編制時間。
4）竣工資料編制時間為_____個月。
5）若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成，乙方不負任何責任。
6）如工期超出_____個月，甲方應支付乙方超出工期的工程技術費。
四、工程技術承包費用
1）施工投標工程技術費：甲方投標工程總價，扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2）工程變更增加工程技術費：在施工過程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3）工程中的非計量增加工程技術費：按該款項_____%計。
4）前兩項總計所產(chǎn)生的.技術費若低于__元人民幣，則甲方支付給乙方_______元人民幣；若超出則按前兩項計算。
5）工程延期費：超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術費。
6）施工復測費：__________元人民幣/每公里。
7）竣工資料編制費：__________元人民幣。
工程施工合同 篇12
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于 建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內(nèi)容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內(nèi)容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價 元，工程總造價 。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經(jīng)甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。
六、甲、乙雙方的.權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調(diào)工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后24小時內(nèi)，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產(chǎn)生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同04-25
工程施工合同04-22
工程施工合同06-13
工程施工合同[精選]07-07
工程施工合同(精選)07-08
【精選】工程施工合同07-24
布線工程施工合同02-07
(薦)工程施工合同04-24
小型工程施工合同04-24
監(jiān)控工程施工合同04-21