工程施工合同

時間：2022-06-19 09:58:18 施工合同我要投稿

【推薦】工程施工合同

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。

【推薦】工程施工合同

工程施工合同1

　　承包方(甲方)

　　施工單位(乙方)

　　為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協(xié)調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。

　　一、工程名稱：山韻佳苑B區(qū)

　　二、工程單價：壹拾叁元(13.00)每米

　　三、工程內容范圍：

　　四、承包方式：單包人工 (工程量約23000m)

　　五、工程造價：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元

　　六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續(xù)。

　　七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監(jiān)理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、監(jiān)理對施工質量和進度檢查監(jiān)督，嚴格按圖施工。

　　工期包括：開工日期按實際開工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因

　　八、付款方式：首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。

　　九、乙方在施工期內，甲方、監(jiān)理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發(fā)現不符有關規(guī)定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。

　　十、乙方在施工中，如乙方責任者發(fā)生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。

　　十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表同志，監(jiān)理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。

　　十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規(guī)定進行總體驗收。凡在驗收中發(fā)現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗收合格移交甲方，此發(fā)生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。

　　十三、違約責任：

　　1、按《經濟合同法》。

　　2、甲方責任：未能按照合同規(guī)定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。

　　3、乙方責任：

　　(1)按照國家、省市有關質量驗收規(guī)范驗收，由乙方造成工程質量問題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。

　　(2)工期延誤，每天按工程價款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。

　　十四、解決合同糾紛方式：

　　(1)本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時解決。

　　(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、

　　(3)可向無錫人民法院起訴。

　　十五、其它：

　　1、甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。

　　2、如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。

　　3、施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。

　　4.乙方不開據工程發(fā)票。

　　5.送樁部分超出2.5米按實結算。

　　十六、本合同一式貳份，甲方執(zhí) 壹份，乙方執(zhí) 壹份，本合同經雙方簽字后生效。

　　十七、本合同訂立時間

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程施工合同2

　　發(fā)包方：_____________

　　承包方：_____________

　　簽約時間：_________________

　　簽約地點：_________________

　　為了保證_____________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、建筑面積(工程形式)：________________

　　三、施工地點：_____________

　　四、工期：_________________(一)開工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程質量標準：______________

　　七、工程價款：_________________共計人民幣元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質保金______元，質保期滿后支付。

　　九、質保期：_________________年。

　　十、雙方的責任義務

　　(一)發(fā)包方的責任義務

　　1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調解決的四鄰關系及糾紛;

　　2、監(jiān)督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　(二)承包方的責任義務

　　1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;2、如期完成施工任務;

　　3、接受發(fā)包方的技術指導和質量標準要求;4、負責發(fā)包方提供料物及設備的保護;

　　5、教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　發(fā)包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日__年__月__日

工程施工合同3

　　發(fā)包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關的法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、技術標準：按照現行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行。

　　三、工程內容：等內容。

　　四、承包形式：包工包料雙包工程。

　　五、甲方職責：

　�。�1）負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題；

　�。�2）協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關系；

　�。�3）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔）。

　　六、乙方職責：

　�。�1）聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現場監(jiān)督檢查；

　　（2）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工

　�。�3）嚴格執(zhí)行國家現行施工驗收規(guī)范，保質保量完成任務；

　　（4）確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失；

　�。�5）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

　　七、結算方式：

　　工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《xx省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

　　八、付款方式：

　　分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42.5%；20xx年12月30日前撥付28.5%；20xx年12月30日前撥付21.5%；剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。

　　如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

　　九、合同爭議的解決：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

　　十、合同生效：

　　本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　訂立日期：

工程施工合同4

　　甲方：______________________________________

　　乙方(施工責任方)：________________________

　　甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內容

　　按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區(qū)間交通設施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。

　　三、組織領導

　　1.乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。

　　3.乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　四、雙方責任

　　1.甲方責任：

　　(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。

　　(2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。

　　(3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。

　　2.乙方責任：

　　(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。

　　(2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。

　　(3)工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

　　(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。

　　(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

　　(6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。

　　(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。

　　(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。

　　(9)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。

　　(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。

　　五、工程質量及驗收標準

　　工程質量應符合國家現行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　六、工期

　　乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。

　　七、付款方法

　　(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。

　　(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方

　　應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它

　　(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。

　　(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

　　九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

　　十、本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲方：________________乙方(施工責任方)：______

　　代表：________________代表：____________________

　　經辦人：______________施工責任人：______________

　　________年____月____日________年______月______

工程施工合同5

　　發(fā)包人(全稱)：___

　　承包人(全稱)：___

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。

　　一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。

　　二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。

　　三、質量要求及獎懲措施：

　　1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。

　　2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規(guī)定，根據材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規(guī)程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規(guī)范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。

　　3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規(guī)范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一周年。

　　四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。

　　五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金，質保金在質保期滿后1月內付清。

　　六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。

　　七、獎罰措施：

　　1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。

　　2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。

　　3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。

　　八、安全責任：

　　1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發(fā)包人負責。

　　2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。

　　九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關政策。

　　十、該工程質量保修責任與義務按國務院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質量管理條例》等有關法規(guī)執(zhí)行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,___辦公室存檔一份。

　　十二、合同生效

　　合同訂立時間：20__年_月__日

　　合同訂立地點:___

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：(公章)___承包人:___

　　代表：住所:

　　電話:電話：

工程施工合同6

　　甲方：_________________(發(fā)包方)

　　乙方：_________________(承包方)

　　經學校研究決定，為了改善學校辦學條件，確保合格學校建設順利驗收，根據現行建筑法律法規(guī)，結合學校校實際，經甲乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：_________________工程內容：_________________八百畝完小新建下水道50米及實驗室出水溝25米(挖溝、溝內硬化、蓋板)、修補花池、清理垃圾等工程。二、工程地點：_________________八百畝完小校園內。三、施工要求(一)、挖溝：_________________溝寬：_________________60厘米、深50厘米，溝內硬化(三面)，每面(兩邊與底溝)用50#水泥砂漿粉刷10厘米厚，蓋板規(guī)格：_________________40_____50厘米，建成后清除干凈。單價：_________________120元/米。(6000.00)(二)實驗室出水溝：_________________同(一)，另加600元水泥板開鑿。(3600.00)(三)學�；ǔ匦扪a：_________________學校負責購買材料，乙方只負責安全施工，以180元/天計價(包生活費)，學�？倓罩魅呜撠煴O(jiān)質監(jiān)工，并及時登記。(四)學校垃圾清理：_________________承包方對校園內所有的垃圾死角進行清理，學校提供簡單工具，乙方負責安全施工，清理干凈。以180元/天計價(包生活費)，學校總務主任負責監(jiān)質監(jiān)工，并及時登記。(其他用工也按180元/天計價)四、施工安全：_________________

　　2乙方應建立安全防護措施和文明施工制度，嚴格按照安全防護和文明施工的規(guī)定組織施工,確保施工安全，施工過程中的一切安全事故均由乙方自行負責，發(fā)包方概不負責。

　　五、付款方式：_________________合同簽訂后，預付施工生活費3000元與工程材料款7000元，學校自購的材料由學�？倓铡⒐耙幻蠋煷碡撠煵少�，剩余工程款待工程驗收后支付。

　　七、開工日期：_________________

　　八、竣工日期：_________________

　　九、驗收：_________________甲、乙雙方共同驗收。本合同共貳頁，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　工地負責人：_________________

工程施工合同7

　　合同雙方：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為確保工程質量，保證工程按期完工，經甲乙雙方協(xié)商一致，甲方同意將工程的鋼筋安裝工程分包給乙方完成，甲乙雙方在平等、自愿基礎上簽定本協(xié)議，希甲乙雙方共同信守執(zhí)行。

　　1、工程名稱：_________________

　　2、承包內容：_________________

　　3、施工技術要求：_________________符合國家建筑工程施工驗收規(guī)范要求。

　　4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共計工期日歷天。若因乙方原因出現工期滯后，乙方負責賠償甲方元/天損失費。

　　5、承包價格以以下第種方式進行：_________________①以建筑面積為計算單位，每平方米人工費單價為元。②以噸為計算單位，每噸鋼筋人工費單價為元。

　　6、工程承包方式：_________________單項承包人工費。

　　7、付款方式：_________________按照工程進度付款，每月支付本月完成鋼筋安裝工程量的80%，剩余部分工程竣工驗收合格后一次性付清所有工程款，模板安裝面積工程竣工后按照實有模板接觸面積結算。

　　8、工程質量要求及檢查驗收、安全責任

　　(1)必須嚴格按照國家有關建筑工程的強制性條文規(guī)定、國家現行《建筑工程施工及驗收規(guī)范》、技術要求以及在施工過程中甲方提出的其他合理要求施工，保證工程質量完全符合設計要求。

　　(2)對不合格的鋼筋安裝工程(主要包括：_________________錨固、搭接區(qū)域、焊接工藝、綁扎間距、核心區(qū)箍筋等)，甲方有權責令乙方返工、整修、補強，乙方必須無條件執(zhí)行并承擔全部費用。不執(zhí)行者予以罰款(發(fā)現一次罰款200.00元-1000.00元)，以書面形式出具罰款單，罰款金額在當月進度款中直接扣除。

　　(3)施工期間乙方完成某項鋼筋安裝后首先應嚴格自檢，自檢合格后報甲方和監(jiān)理驗收，驗收合格后方可進行下道工序施工。對不服從驗收程序和驗收規(guī)范者，甲方有權對其進行500.00元-20xx.00元罰款。

　　(4)工程施工中乙方發(fā)生的一切安全事故，甲方不承擔任何經濟責任和連帶責任，一切責任由乙方自行承擔。

　　(5)乙方嚴格按照設計圖紙及施工閨房進行配料、下料，不得浪費材料，如乙方盲目、野蠻施工、不服從甲方管理將材料隨意切割、加工等，由此造成材料浪費者，發(fā)現一次罰款1000.00元，在當月工程款中直接扣除。

　　(6)甲乙雙方不得在中途以非正當理由違約，提前解除或終止合約。

　　(7)施工期間因甲方材料供應不及時而造成乙方窩工，所造成損失由甲方承擔。

　　(8)鋼筋運輸車輛由甲方提供，裝卸由乙方負責。

　　10、工程竣工時，乙方必須做到工完場清，達到甲方滿意。

　　11、違約罰款：_________________甲乙雙方有一方違約，違約方承擔違約金5000.00元。

　　12、本合同未盡事宜，雙方另行商定。

　　13、本合同由雙方代表簽字，加蓋公章后生效。付清所有工程款后合同終止。

　　14、本合同一式2份，合同雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程施工合同8

　　發(fā)包方：

　　合同編號：

　　承包方：

　　簽訂時間：

　　經雙方協(xié)商一致，達成如下施工合同條款。

　　一、工程名稱：

　　工程內容：

　　工程價款：

　　二、質量標準和驗收：

　　按本合同第一條工程內容要求和國家現行的施工技術、驗收規(guī)范及工程質量檢驗評定標準進行驗收。雙方另有約定，以雙方約定為準。

　　三、承包方對質量負責的條件和期限：

　　正常使用情況下的損壞由承包方負責，出現質量問題由承包方免費負責修理，質保期限為______月，承包方在接到發(fā)包方通知后24小時內上門服務。承包方未按時上門的，發(fā)包方可另行委托第三方維修，費用從承包方預留的質保金中扣除。

　　四、工程施工期限：

　　從______年______月______日起______天（日歷日）完工，若因工程內容變更經雙方協(xié)商一致工期可予以調整。

　　五、工程施工承包方式：

　　此工程必須按合同附件圖紙規(guī)定施工，承包方提供材料的，材料進場需經發(fā)包方確認后方可進行施工。

　　六、工程款支付時間：

　　余款作為質保金一年后支付。

　　七、工期提前和延誤責任：

　　承包方必須根據本合同工期完成，如延期，每延遲一天按合同總金額的______%承擔違約責任。如下雨、停水、停電等客觀原因，根據實際情況順延。

　　八、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向工程所在地人民法院起訴。

　　九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本工程合同共______份。

　　十、其他約定事項：

　　1、在工程施工中，如承包方發(fā)生安全事故，均由承包方負責，同時承擔對發(fā)包方造成的所有損失。

　　2、包方必須嚴格按約定內容施工，不得分包和轉包。

　　甲方：

　　乙方：

　　單位地址：___省___市___街道___路______號______單位地址：

　　授權代表：

　　傳真：

　　電話：

　　日期：

工程施工合同9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________身份證號碼

　　聯系號碼：_________________聯系地址：_________________

　　依據《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律法規(guī)，甲乙雙方就乙方承接甲方發(fā)包的廣西軍區(qū)文化站鋁合金門窗安裝工程施工的有關事宜協(xié)商一致，同意按下列條款簽訂本合同，甲乙雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：_________________廣西軍區(qū)文化站新建工程

　　二、工程地址：_________________南寧植物路49#

　　三、承包方式：_________________包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工，包竣工驗收的承包方式。乙方負責協(xié)調與鋁合金門窗監(jiān)督和相關部門的所有工作，使本工程按照甲方規(guī)定工期通過有關部門的驗收交付使用。

　　甲方(蓋章) ___________

　　法定代表人(簽章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____年_____月_____日

工程施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協(xié)商，并在此基礎上達成如下協(xié)議內容：

　　1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環(huán)境協(xié)調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養(yǎng)護及舊橋的交通管制等一切工作。

　　2、工程總價：元(大寫元)。

　　3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。

　　4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規(guī)范、規(guī)程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。

　　5、工程安全及法規(guī)制度

　　①、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業(yè)和施工方法的適應性、穩(wěn)定性和安全性負責，甲方不承擔責任。

　　②、乙方在合同執(zhí)行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。

　�、�、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。

　�、堋⒈迫藛T必須持有機關核發(fā)的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發(fā)制度，絕對不能流向其它工地或他人。

　�、荨⒑贤瑘�(zhí)行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規(guī)和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規(guī)定及時上繳應承擔的各種稅費。

　�、�、乙方在施工期間所發(fā)生的外部環(huán)境由乙方自行處理，必要時甲方予以協(xié)助，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。

　　6、工程結算及支付

　　①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。

　�、�、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續(xù)。

　　7、其它：

　�、佟⒈緟f(xié)議為總價合同，合同執(zhí)行期間單價不予變更。

　�、凇⒈緟f(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份。

　�、�、本協(xié)議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。

　�、�、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決，并訂立補充條款為準。

　　8、附件：施工圖紙及及材料供應。

　　8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。

　　8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規(guī)范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發(fā)生的一切費用由乙方自理。

　　甲方：

　　法定代表：

　　乙方：

　　法定代表：

　　____年____月____日____年____月____日

工程施工合同11

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）______________________

　　承包方（以下簡稱乙方）______________________

　　經____________________批準，本工程于________年____月____日公開招標、邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟民法典〈修正〉》，國家工商管理局和建設部頒發(fā)的（gf—91—0201）《建設工程施工合同示范文本》，并結合____市有關規(guī)定以及本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　1.1工程名稱：________________________工程地點： ________________________工程內容：道路________

　　2、人行道________

　　2、排水管邊：規(guī)格________、橋梁：部位_______________

　　2.承包范圍：________________________

　　1.2工期

　�。�1）按定標（或議標、或約定）規(guī)定工期（日歷）天。（

　　2）開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　1.3質量等級：____________________________________

　　1.4合同價款：____________________________________按定標價（或協(xié)商價）含____________費用，工程造價為人民幣（_______幣）_________元。全部工程等價按下列規(guī)定計算：

　　第二條甲方工程

　　2.1開工前_______天辦妥建設許可證，開工證和施工臨時用地，占用道路等合法手續(xù)；

　　2.2開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方，并于現場交驗；

　　2.3開工前_______天向乙方提供施工場地工程地質、地下管網線路資料、保證數據真實準確；

　　2.4合同簽訂后_______天內組織乙方和設計、監(jiān)視等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，并按圖紙的份數發(fā)給乙方。

　　2.5協(xié)調處理施工現場及周圍地下管線和臨近建筑物的保護，并承擔有關費用。

　　第三條甲方駐工地代表

　　3.1甲方任命駐工地現場總代表及其委托的代理人，必須由具備相關專業(yè)知識的技術人員擔任地，若甲方代表易人，須提前七天通知乙方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任。

　　3.2甲方代表或其代理人的指令、通知須經其本人簽署并以書面形式遞交乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名，收到時間后生效。

　　3.3甲方駐工地代表及委派人員名單：________________________________

　　3.4委托____________監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命____________為監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。

　　第四條乙方工作

　　4.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計，施工總進度計劃，并送交甲方代表；

　　4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算；

　　4.3作好施工記錄、隱蔽工程記錄、匯集施工技術資料作交工文件移交甲方；

　　4.4作好施工組織管理、維持現場整治，做到工完場清、道路暢通，達到創(chuàng)建衛(wèi)生____市標準；

　　4.5工程竣工未交給甲方之前，乙方負責保護、乙方保護期間發(fā)生損壞，乙方出資修復，甲方提前使用后發(fā)生的修理費由甲方承擔。

　　4.6竣工后規(guī)定的保修期內，由于施工原因造成的質量問題，乙方于接到甲方通知的___天內無條件保修。屬設計或甲方使用及其它原因造成工程質量問題，乙方可給予返修，但返修費用由甲方承擔；

　　4.7施工中發(fā)生的一切安全事故，除甲方人員自身責任外，均由乙方承擔全部責任，并立即報告甲方和建設主管部門。

　　第五條乙方駐工地代表

　　5.1乙方任命的駐工地的總負責人或總代表，應書面通知甲方，若乙方代表易人，須提前七天通知甲方，其后任必須全面繼續(xù)承擔前任應負的責任；

　　5.2乙方代表行使合同約定的權力、履行合同約定的職責，乙方的`要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字后遞交甲方代表、甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

　　第六條工期提前

　　6.1工程若需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議內容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等；

　　6.2乙方按合同規(guī)定的工期提前竣工，每提前________天，甲方獎給乙方_______元。

　　6.3無正當理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付給甲方罰金________元，罰金不超過合同總造價的________%。

　　第七條工期順延

　　7.1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

　　（1）設計變更，工程量變化；

　�。�2）不可抗力：是指戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸火災、水災，以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

　�。�3）甲方代表借故不簽證，影響下一工序的進度；

　�。�4）甲方資金不足，導致停工、窩工；

　�。�5）甲方不按合同規(guī)定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

　�。�6）甲方分包的工程，拖延了工程進度。

　　7.2上述情況發(fā)生后兩天內，乙方就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認，答復。

　　7.3非7.1列出各種原因，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　第八條工程質量等級

　　8.1工程質量要求達到國家或專業(yè)的質量檢驗評定的_________標準。

　　8.2工程質量經驗收評定為優(yōu)良標準，并按合同工期竣工，甲方給乙方獎金________元。

　　8.3工程質量不符合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　8.4雙方對工程質量有爭議，由____市質量檢驗監(jiān)督總站進行裁決，裁決費用及因此造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

　　第九條合同價款及調整

　　9.1合同價款為有條件之可調價款，有下列情況之一者可作調整：

　�。�1）甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證；

　�。�2）甲方代表簽認的工程量增減；

　�。�3）建設主管部門公布的價格調整。

　　9.2上述情況發(fā)生后，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審核后，報送工程造價審查部門審定，確定合同價款的增減。

　　第十條工程預付款及竣工結算

　　10.1合同生效后五天內，甲方付給預算價的_____%為工程預付款，計人民幣___________萬元。

　　10.2乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的強算資料，甲方自簽收之日起十五天內將結算審核完畢，并報送造價管理部門審定，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據。

　　10.3甲、乙雙方在工程竣工驗收后一個月內辦理完畢工程結算手續(xù)。

　　10.4甲方未按合同約定將結算審核完畢并報送造價管理部門審定，或在簽收審定書后十五天內不支付工程結算款，則從甲方簽收審定書后第____日起，按施工企業(yè)向__計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息，并承擔每日按拖欠總額的萬分之三的罰金。

　　第十一條竣工驗收

　　1.1乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天向甲方提供完整竣工資料（一式______份）和竣工驗收報告。甲方代表收到報告后十五天內組織有關部門驗收，并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。

　　1.2甲方收到乙方竣工驗收報告后十五天內無正當理由不組織驗收或五天內不予批準且不能提出修改意見，則視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結算手續(xù)。

　　1.3竣工日期的認定：竣工日期為乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要修改才能達到竣工要求的，應為修改后乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　1.4甲方未按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管費用，工程保管費、每天按承包工程造價的萬分之八計醛

　　1.5經驗收符合國家質量標準，自驗收完畢起五天內，乙方向甲方移交完畢，若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞，造成經濟損失，由甲方承擔，驗收完畢若乙方在五天內未向甲方移交完畢（特殊情況除外）由此造成甲方的經濟損失，概由乙方承擔。

　　1.6工程未經驗收，甲方擅自動用或提前使用，則自甲方動用（或使用）之日即為工程竣工日期，由此而發(fā)生的安全、質量責任問題及經濟支出或損失，概由甲方承擔。

　　1.7工程竣工驗收符合國家質量標準，乙方不得因經濟糾紛而拒絕交付。

　　第十二條保修

　　2.1保修期限：分別以每個單位工程竣工驗收后格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行，瀝青砼路面及人行邊為________年，水泥砼路面為________年。

　　2.2保修責任范圍：除甲方使用過程人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。

　　2.3保修內容包括：合同價款（含補充合同價款）所包含的工程項目、設計變更、現場簽證或文字約定，雙方或多方會議紀要約定的全部內容。

　　2.4保修費用：從工程結算款中截留，即按合同總價款計算為3%，若發(fā)生的累計保修費超過保修費總額，超過部分仍由乙方支付。

　　2.5保修期間：乙方應在接到甲方書面通知后，七天內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支持。

　　2.6保修期滿后二十天內，甲方將剩余保修費和按保修期內__存款得率計算的利息一次付給乙方。

　　第十三條爭議

　　3.1履行合同過程中發(fā)生爭議，首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經協(xié)商仍不能解決，經雙方同意可選擇下列一種方式解決：

　　1、向市各級建設主管部門或其授權的造價管理部門申請調解；

　　2、向深圳仲裁委員會申請仲裁；

　　3、向人民法院起訴。

　　3.2選擇上述

　　第一種方式解決爭議雙方接受調解結果，應在調解結果作出后七天內執(zhí)行，若對調解結果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調解結果等原因使調解結果無法執(zhí)行，任何一方可在調解結果作出七天后請當地有管轄權的經濟合同仲裁機關仲裁或直接向人民法院起訴。

　　第十四條違約

　　4.1違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約、工期相應順延；乙方違約，工期不得順延。

　　4.2違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償因此造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款_______%的違約金。

　　4.3賠償經濟損失的范圍

　�。�1）甲方代表不按合同約定發(fā)出必要通知、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務，支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為而導致乙方經濟損失。

　　（2）乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規(guī)范的要求或發(fā)生其它使合同無法履行的行為導致甲方經濟損失。

　　4.4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失，再加上以經__計劃外貸款利率計算的利息。

　　4.5除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔前述違約責任后仍必須繼續(xù)履行合同。

　　4.6因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，須提前十天通知違約方并簽訂中止或解除原合同的協(xié)議書，報原合同審查（或簽證）部門審查后方可中止或解除合同，違約責任由違約方承擔。

　　4.7因乙方原因中止合同時，甲方有權決定是否接受與本工程有關屬乙方在現場一切設施、材料、設備和器件的權利。

　　第十五條安全施工

　　5.1乙方應按安全施工有關規(guī)定，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和

　　第三者的安全，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用。

　　5.2若發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告建設主管部門并通知甲方代表。甲方為搶救提供必要條件，發(fā)生的費用由責任方承擔。

　　5.3乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。其防護費用由甲方承擔。

　　第十六條不可抗力

　　6.1不可抗力原因和因素的認定標準：

　�。�1）六度以上的地震；

　�。�2）六級以上的持續(xù)一天臺風；

　　（3） 30以上的持續(xù)24小時的大雨、暴雨；

　�。�4） ________年以上未發(fā)生過，接近或達到人體體溫持續(xù)二天的高溫天氣；

　�。�5）自然原因發(fā)生的火災；

　�。�6）其它不可抗力原因（包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或非甲乙方責任造成的爆炸等）。

　　6.2上述不可抗力因素出現，乙方應立即采取措施并向甲方報告損失情況和清理、修復的費用，若災害呈間歇形式發(fā)生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災情處理提供必須條件。

　　6.3因

　　6.1所列災害發(fā)生的費用由雙方分別承擔。

　　（1）工程本身的損害由甲方承擔。

　�。�2）人員傷亡由其所屬單位負責并承擔相應費用；

　　（3）造成施工現場乙方臨時設施損壞和修復費用，由甲方承擔；

　�。�4）乙方設備、機械、車輛等現場施工用具及人員停、窩工、機械、設備停置損失，由乙方承擔；

　　（5）清理、修理工作的責任與費用承擔，雙方另簽補充協(xié)議。

　　第十七條合同的生效與終止本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋法人印章，送____市建設工程造價管理站或____市____市管理辦公室審查后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。

　　第十八條合同份數本合同正本一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份，甲、乙雙方各持_____份，建設主管部門，建設工程造價管理站，__一份。均具同等效力。

　　發(fā)包方（公章）

　　承包方（公章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶：

　　帳號：

工程施工合同12

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人(姓名)：_________

　　民族：_________

　　住所：_________

　　身份證號：_________

　　聯系電話：_________

　　手機號：_________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　營業(yè)執(zhí)照號：_________

　　住所：_________

　　法定代表人：_________

　　聯系電話：_________

　　委托代理人：_________

　　聯系電話：_________

　　建筑資質等級證書號：_________

　　本工程設計人：_________

　　聯系電話：_________

　　施工隊負責人：_________

　　聯系電話：_________

　　依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1、1工程地點：_________

　　1、2工程裝飾裝修面積：_________

　　1、3工程戶型：_________

　　1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);

　　1、5工程承包，采取下列第種方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　(2)乙方包工、包部分材料，甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。

　　1、6工程期限____日(以實際工作日計算);

　　開工日期________年____月____日;

　　竣工日期________年____月____日。

　　1、7工程款和報價單

　　(1)工程款：本合同工程造價為(人民幣)金額大寫：_________

　　(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據，根據市場經濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同a;，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書

　　3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給：

　　(1)甲方自行設計的，需帶給施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　(2)甲方委托乙方設計的，乙方需帶給施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書務必貼合民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的要求。

　　3、3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

　　3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4、1開工____日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4、3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。

　　4、4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。

　　4、5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

　　4、6不得有下列行為：

　　(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

　　(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4、7凡務必涉及

　　4、6款所列資料的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

　　4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4、9參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5、1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。

　　5、2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定：

　　(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

　　(2)不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

　　(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的職責。

　　(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳X的保護。

　　(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　(6)保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。

　　5、3透過告知網址、統(tǒng)一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。

　　5、4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

　　第六條工程變更

　　在施工期間對合同約定的工程資料如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　第七條材料供應

　　7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。

　　(1)應當由甲方帶給的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　(2)應當由乙方帶給的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收，由甲方確認備案。

　　(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料，務必貼合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;，并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。

　　(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　(5)甲方所帶給的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。

　　第八條工期延誤

　　8、1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：

　　(1)工程量變化或設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他狀況。

　　8、2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。

　　8、3因乙方職責不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協(xié)議為確定雙方職責的依據。

　　第九條質量標準

　　9、1裝修室內環(huán)境污染控制方面，應當嚴格按照民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的標準執(zhí)行。

　　9、2本工程施工質量按下列第項標準執(zhí)行：

　　(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);

　　(2)四川高級建筑裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。

　　9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由職責方承擔。

　　第十條工程驗收

　　10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　10、2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。

　　10、3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　10、4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。

　　10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為________年。

　　第十一條工程款支付方式

　　1、1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額

　　第一次開工____日前50%

　　第二次工程進度過半45%

　　第三次竣工驗收合格5%

　　1、2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。

　　1、3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

　　1、4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。

　　第十二條違約職責

　　2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償職責;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終職責由職責方承擔。

　　2、2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由職責方承擔因合同解除而造成的損失。

　　2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第

　　二、三次工程款，每延誤____日，應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。

　　2、4由于乙方職責延誤工期的，每延誤____日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。

　　2、5由于乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：

　　(1)對工程質量不合格的部位，乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。

　　(2)對室內空氣質量不合格，乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12、4的標準支付違約金。

　　(3)室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方職責的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的，乙方可相應減少返還比例。

　　第十三條爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決，協(xié)商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。

　　第十四條附則

　　4、1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　4、2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的職責的，仍應以本合同為準。

　　4、4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。

　　4、5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之后，有權向乙方追償。

　　4、6本合同履行完畢后自動終止。

　　第十五條其他約定事項

　　甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　市場主辦單位(蓋章)：

　　法定代表人：_________

　　委托代理人：_________

　　聯系電話：_________

　　________年____月____日

工程施工合同13

　　原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設工程施工合同糾紛

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費用由被告負擔。

　　事實與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日