維修合同

時(shí)間：2022-06-01 09:27:48 維修合同我要投稿

【精選】維修合同模板匯總10篇

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了合同，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的維修合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【精選】維修合同模板匯總10篇

維修合同篇1

　　合同編號(hào)：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號(hào)碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號(hào)：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號(hào)碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號(hào)：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬

　　修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量或工作量報(bào)酬

　　單價(jià)金額

　　合計(jì)人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_________進(jìn)行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條材料

　　材料名稱商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗(yàn)

　　1.定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　2.承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　第六條修繕修理時(shí)間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質(zhì)量要求

　　修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　3.雙方必須在得到對(duì)方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

　　第十條保密

　　承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。

　　2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對(duì)其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　第十二條協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務(wù)

　　承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會(huì)影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。

　　3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購(gòu)買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。

　　第十七條驗(yàn)收

　　1.雙方約定由_________來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來(lái)負(fù)擔(dān)。

　　2.修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)________________，具體驗(yàn)收時(shí)間為：________________

　　第十八條修繕費(fèi)用

　　本次修繕的費(fèi)用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結(jié)算方式

　　報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

　　第二十六條爭(zhēng)議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的`附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　小學(xué)經(jīng)上級(jí)主管部門鑒定，決定將校園內(nèi)主干道鋪磚，并維修花園，基于要求質(zhì)量達(dá)標(biāo)，由甲、乙雙方共同監(jiān)督施工決定包工包料方式建設(shè)。特簽定如下合同：

　　一、施工材料：

　　施工材料

　　維修花園，主干道鋪磚將使用細(xì)砂、水泥、紅磚等優(yōu)質(zhì)材料。

　　二、承建方案

　　1、校方全權(quán)委托乙方實(shí)施建設(shè)。

　　2、校方采取包工包料的形式與乙方共同監(jiān)督建設(shè)。

　　3、鋪設(shè)面積的丈量由甲乙雙方共同參與。

　　4、工程完工把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)。

　　三、材料建設(shè)用工核算

　　維修花園：220米×25元/米=5500元

　　鋪校園1456平方米×5元/平方米=7280元

　　總計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)12780元

　　四、施工時(shí)間

　　20xx年x月xx日日至20xx年x月xx日

　　五、施工安全

　　施工期內(nèi)如發(fā)生安全事故及材料丟失，校方概不負(fù)責(zé)，乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　本合同一式三份，雙方簽字生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　20xx年x月xx日

維修合同篇3

　　甲方：XX公司

　　乙方：XX公司

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下日常維修合同

　　一、甲方擬對(duì)XX進(jìn)行維修，維修費(fèi)用為5000元。

　　二、乙方接甲方通知及相關(guān)要求施工，所用維修材料自備。

　　三、乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)保量完成施工任務(wù)。

　　四、甲方對(duì)達(dá)不到質(zhì)量要求的工程可拒絕驗(yàn)收。

　　五、乙方必須遵守誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)對(duì)用戶負(fù)責(zé)的宗旨，對(duì)維修項(xiàng)目要確保質(zhì)量合格，價(jià)格合理。

　　六、乙方維修款項(xiàng)必須由甲方負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字后，才可結(jié)算。

　　七、結(jié)算時(shí)間由甲方與乙方協(xié)商，乙方必須提供合法的稅務(wù)發(fā)票，否則甲方拒絕付款。

　　八、本合同的未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方另外協(xié)商。

　　九、本合同經(jīng)甲、乙雙發(fā)代表簽字之日起生效。

　　十、本合同一式兩份，各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同篇4

　　委托方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　受托方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》和其他有關(guān)法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：湖南大學(xué)生物工程學(xué)院國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室維修工程

　　工程地點(diǎn)：湖南大學(xué)

　　第二條甲方權(quán)利與義務(wù)

　　1、甲方可向乙方書面闡述對(duì)工程及具體問題的意見;

　　2、甲方應(yīng)向乙方及時(shí)提供工作所需的修繕方案和必要的施工圖紙及其他有關(guān)的書面資料;

　　3、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

　　4、甲方須按約及時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用;

　　第三條乙方權(quán)利與義務(wù)

　　1、乙方可向甲方索取與委托內(nèi)容有關(guān)的各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料;

　　2、乙方可要求甲方對(duì)有關(guān)問題做出解釋和補(bǔ)充有關(guān)資料;

　　3、乙方可要求甲方在工作進(jìn)展中提供必要的配合;

　　4、乙方應(yīng)遵循公平、公正、公開及合法的原則，認(rèn)真、細(xì)致、周到地進(jìn)行服務(wù)工作;

　　第四條合同費(fèi)用

　　甲乙雙方商定：

　　按國(guó)家審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為定額，所做項(xiàng)目以另行清單為主。

　　付款方法：由甲方驗(yàn)收完工后一次性結(jié)清。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行辦公樓裝修。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：_。

　　2. 辦公樓：總計(jì)施工面積243平方米。

　　3. 施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)施工圖。

　　4. 委托方式：包工包料。

　　5.開工日期：20xx年3月日，竣工日期20xx年月日，工程總天數(shù)：天。

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款(金額大寫) 。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　2. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5. 甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1. 乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。

　　2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3. 甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的 10 %作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙

　　方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、進(jìn)場(chǎng)付兩萬(wàn)，中途付元，完工付元。完工后留一萬(wàn)保質(zhì)金，6個(gè)月付清。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的 10 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的 10 %作為誤工費(fèi)支付給乙方。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　第七條：其他事項(xiàng)

　　1. 甲方責(zé)任

　　1 )必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　2. 乙方責(zé)任

　　1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　第八條：違約責(zé)任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的 5 %作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　第九條：爭(zhēng)議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條：合同的變更和終止

　　1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的 10 %交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

　　第十一條：合同生效

　　1. 本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2 本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主)：

　　簽字：

　　簽約日期：

　　乙方：委托代理人簽字：簽約日期：

維修合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方：將都勻筑勻大廈2臺(tái)電梯22層1000kg提升速度

　　1.6/S生產(chǎn)廠杭州新馬電梯有限公司，電梯使用已有十多年，特檢所年審時(shí)，提出整改如不整改存有安全隱患電梯不得使用，1、增加上行超速安全裝置（夾繩器），2、更換全部接觸器，3、安全開關(guān)，4、控制主電腦板，及其它相關(guān)零件（附更換件清單）。

　　一、工期：收到預(yù)付款十天內(nèi)材料全部到貨，現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間六至八天，申報(bào)驗(yàn)收。

　　二、我公司在施工期間應(yīng)有今后保修單位人員參加檢查驗(yàn)收是否按更換清單零部件更換。

　　三、更換下來(lái)的原材料歸甲方所有乙方不得運(yùn)走，施工時(shí)甲方電梯管理人員應(yīng)配合乙方工作，施工期間應(yīng)保持一臺(tái)電梯運(yùn)行。

　　維修程序

　　一、更換限速器，安裝上行超速。

　　二、更換控制柜內(nèi)接觸器。

　　三、更換井道轎廂各安全開關(guān)。

　　四、檢查地坑，轎頂各功能達(dá)到安全運(yùn)行，保證年審合

　　格。

　　五、更換轎廂對(duì)重導(dǎo)靴加油，主機(jī)換機(jī)油（機(jī)油甲方自購(gòu)）。

　　六、檢查每層廳門、門鎖天關(guān)，更換部份門下腳，轎門下腳二臺(tái)均更換，廳門上坎，地坎衛(wèi)生，機(jī)房轎頂井道地坑全面清理衛(wèi)生。

　　七、全部維修調(diào)整工作完成，電梯投入試運(yùn)行達(dá)到要求后再更換控制主電腦板，全面調(diào)試合格由乙方負(fù)責(zé)填寫自檢報(bào)告由甲方及時(shí)申報(bào)特檢所驗(yàn)收。

　　八、付款方式：雙方簽訂二臺(tái)電梯維修合同，預(yù)付40000.00元，提供收款收據(jù)結(jié)算時(shí)提供發(fā)票肆萬(wàn)元整，維修整改完畢，特檢所驗(yàn)收合格，乙方提供發(fā)票結(jié)清余款合同完成。乙方更換的零部件在正常使用12個(gè)月內(nèi)如有質(zhì)量不良自然損壞乙方免費(fèi)負(fù)責(zé)更換。

　　本協(xié)議具有法律效力，供甲、乙對(duì)方共同執(zhí)行本協(xié)議共兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方代表人：年月日

　　乙方代表人：年月日

維修合同篇7

　　甲方：大連宏開科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　乙方：

　�。ㄒ韵潞�(jiǎn)稱乙方）

　　乙方有電腦臺(tái)，經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)乙方愿意將電腦交給甲方做（硬件維修、硬件維護(hù)、軟件維修、咨詢等）服務(wù)，并達(dá)成如下維修服務(wù)條款：

　　一、合同期限：本合同的有限期為年，從年月日起至年月日止。

　　二、合同金額：----元。

　　三、付款方式：本合同實(shí)行先付費(fèi)后服務(wù)的方式。

　　四、乙方可享受的權(quán)利（甲方的義務(wù)）：

　　1、在合同履行期間，甲方對(duì)乙方的電腦（軟件、硬件）故障進(jìn)行維護(hù)（注：如需更換配件或維修配件所產(chǎn)生的費(fèi)用，均由乙方支付），或乙方以付費(fèi)方式，甲方提供正版軟件,提供安裝調(diào)試,并告知乙方在日常使用中的注意事項(xiàng)。

　　2、在合同履行期間，乙方可打電話向甲方咨詢有關(guān)使用所保修電腦的（網(wǎng)絡(luò)、軟件、硬件）問題。

　　3、在合同履行期間，當(dāng)甲方接到乙方打來(lái)的維修服務(wù)電話后,在4小時(shí)內(nèi)到達(dá)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng),8小時(shí)解決（按正規(guī)單位上班時(shí)間計(jì)算）。

　　4、乙方可以要求甲方為乙方代購(gòu)電腦配件，以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)提供給乙方，如乙方需要硬件維修，另行收費(fèi)，但甲方不能為乙方提供假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)，給予雙倍賠償。并保證三包服務(wù)期內(nèi)的正常服務(wù)。

　　5、甲方不能對(duì)乙方電腦出現(xiàn)的故障久拖不決，如有違反乙方可以單方面解除合約，并由甲方退還當(dāng)月所收的服務(wù)費(fèi)

　　6、甲方每月20日給乙方進(jìn)行檢修，若該日其中一方有特殊情況，雙方協(xié)商解決。

　　六、甲方職責(zé)

　　1、甲方有義務(wù)為乙方提供咨詢服務(wù)。

　　2、保證乙方的敏感信息（如數(shù)據(jù)資料、客戶信息等）不被泄漏。

　　3、不得干擾乙方的正常工作。

　　注:乙方電腦里的數(shù)據(jù)及資料需自行備份,若由病毒或甲方人員在維修過程造成乙方的數(shù)據(jù)及資料丟失,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　七.未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　本合同不得單方面擅自涂改、毀壞，否則合同失效。經(jīng)雙方協(xié)商同意后，蓋章或簽名并付清本合同規(guī)定內(nèi)容的維修服務(wù)費(fèi)后，自合同規(guī)定日期起生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，每份均具有同等法律效力，雙方應(yīng)共同遵照?qǐng)?zhí)行。如一方認(rèn)為另一方違法行為，可以向當(dāng)?shù)胤蓹C(jī)關(guān)提起訴訟，以保護(hù)自己的權(quán)益。

　　如乙方需要續(xù)簽合同，需提前一個(gè)月通知甲方，否則到合同期滿時(shí)自動(dòng)終止并失效。

　　附加說明：

　　本合同服務(wù)地點(diǎn)：

　　甲方（簽名或蓋章）：大連宏開科技發(fā)展有限公司

　　乙方（簽字或蓋章）：

　　年月日

　　外包收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 10臺(tái)以內(nèi) 20xx元

　　20臺(tái)以內(nèi) 3500元

　　30 臺(tái)以內(nèi) 4500～5000元

　　40臺(tái)以上再議

　　針對(duì)有些企業(yè)單位的電腦長(zhǎng)時(shí)間沒有清洗，我們將推出為電腦清洗的業(yè)務(wù)，若有需清洗的用戶，我們可提供上門服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

　　臺(tái)式機(jī) 30元/臺(tái)，筆記本 80～100元/臺(tái)（送修清洗）。

　　清洗協(xié) 議

　　由于您的電腦長(zhǎng)時(shí)間沒有清洗，在此期間可能導(dǎo)致有些部件氧化或老化，或已達(dá)到使用壽命，因此我們?cè)谇逑春螅锌赡茉斐呻娔X的某些部件的物理?yè)p壞或電腦不能正常使用，或您的數(shù)據(jù)丟失（請(qǐng)您先備份您的數(shù)據(jù)）。若您要同意，我將為您清洗。

　　用戶確認(rèn)簽字：

　　年月日

維修合同篇8

　　甲方：**花園***樓住戶。住戶代表：**。

　　乙方：***維修隊(duì)。法人：**

　　本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方就**花園***樓頂防水工程經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，其條款如下：

　　一、甲方委托乙方做**花園***樓頂防水工程。工程面積為***平米，包括向西延伸的部分。

　　二、雙方商定該程造價(jià)為***元;工期為**天。

　　三、樓頂太陽(yáng)能設(shè)備的搬遷與復(fù)位均由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按著工程工藝要求進(jìn)行操作保證工程質(zhì)量并按期竣工。

　　五、該工程自竣工之日起，質(zhì)量保證期為*年。

　　六、竣工后如在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修;質(zhì)量保證期因滲漏而造成甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。(如：住房的的裝修，物品遭受損失的賠償?shù)取?

　　七、施工期間乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施，如出現(xiàn)事故均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　八、甲方必須在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

維修合同篇9

　　甲方：學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱甲方）負(fù)責(zé)人劉**

　　聯(lián)系電話：

　　乙方：劉xx（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　聯(lián)系電話：

　　一、甲方同意將花河邊小學(xué)除教學(xué)樓外22大間平房（含所有師生寢室、廚房）房屋維修委托乙方。

　　二、乙方負(fù)責(zé)全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。

　　三、維修時(shí)間20xx年5月2日——6月30日。

　　四、維修要求：腐爛的桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈，消除所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴(yán)重的墻磚，屋頂不漏水。

　　五、維修費(fèi)每間600元，總計(jì)13200元，分三次付清。

　　第一次付4400元。

　　即完成檢修工作初步驗(yàn)收時(shí)期。

　　第二次于學(xué)期末付4400元。

　　直觀檢驗(yàn)符合質(zhì)量要求。

　　第三次付4400元，一學(xué)年后，次年經(jīng)過雨季檢驗(yàn)合格，于20xx年7月底前付清。

　　分三個(gè)階段質(zhì)量驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)某地方不符合質(zhì)量要求，甲方要求復(fù)工做好，如果不能復(fù)工的地方，甲方有權(quán)在維修費(fèi)扣除相應(yīng)的費(fèi)用。

　　六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。

　　甲方支付金1000元給乙方。

　　合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。

　　七、乙方自行負(fù)責(zé)施工安全。

　　八、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　�。ㄗ栽竿斯蓞f(xié)議書）

　　九、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，交中心校備案一份。

　　甲方簽名：

　　乙主簽名：

　　20xx年4月25日

維修合同篇10

　　關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園

　　教學(xué)樓周邊維修工程承包協(xié)議書

　　建設(shè)單位：江夏區(qū)鄭店街道關(guān)山小學(xué)（以下簡(jiǎn)稱甲方）施工單位：彭波（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《武漢市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，雙方就關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達(dá)成如下承包協(xié)議，以明確雙方責(zé)任，相互約束，共同遵守。

　　一、概況

　　2、施工內(nèi)容：

　�。ㄒ唬�、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)M5混合砂漿擋土墻63M，自然面下挖墻角深0.5M，高度3.5M，寬2M，收口面1M，C25混凝土墊層，擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側(cè)面積189M2。

　　（二）、幼兒園教學(xué)樓東側(cè)土方：自然面下挖2M，長(zhǎng)20M，寬16M，總土方量640M3，考慮外運(yùn)2KM。

　�。ㄈ�、幼兒園運(yùn)動(dòng)場(chǎng)南側(cè)長(zhǎng)80M，高2M擋土墻外側(cè)抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160M2。

　　3、工程總造價(jià)為：

　　4、工期：自年月日結(jié)束，竣工工期30日歷天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定要求：

　　承包人所使用的材料均應(yīng)具備國(guó)家認(rèn)可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用。承包人的材料品牌在進(jìn)場(chǎng)施工之前必須經(jīng)甲方到場(chǎng)確認(rèn)方可施工。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》，《裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由乙方提供施工方案，必須經(jīng)審核簽字確認(rèn)后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方若提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，乙方方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意，乙方擅自更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，乙方自負(fù)。

　　5、工程驗(yàn)收：施工過程中，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，并做好隱蔽工程的相關(guān)記錄。

　　6、工程竣工：乙方應(yīng)提前一周內(nèi)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)并填寫《工程竣工驗(yàn)收單》。

　　7、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)或用材造成的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到報(bào)修通知后12小時(shí)內(nèi)派出維修人員進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；人為損壞不在保修范圍內(nèi)。質(zhì)保期以后按市場(chǎng)價(jià)收取材料費(fèi)，免人工費(fèi)。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工驗(yàn)收合格后，現(xiàn)金支付。

　　六、質(zhì)量保證承諾：

　　工程質(zhì)量合格，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 2 %；文明施工管理目標(biāo)優(yōu)

　　良，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 %；安全生產(chǎn)目標(biāo)合格，達(dá)不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 % 。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價(jià)款的 5 ‰向乙方支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元大寫（貳仟元整）。

　　八、糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向所在區(qū)縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方不得變更合同內(nèi)容。在合同履行過程中，非經(jīng)雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應(yīng)按合同價(jià)款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。