裝修合同

時間：2022-08-11 16:32:44 裝修合同我要投稿

【精品】裝修合同范文集合7篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的裝修合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【精品】裝修合同范文集合7篇

裝修合同篇1

　　委托方：（甲方）

　　受托方：（乙方）

　　一、甲、乙雙方在自愿公平、互惠互利的基礎(chǔ)上，就甲方經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂合同。

　　1、工程名稱室內(nèi)拆除工程

　　2、承包范圍：甲方委托乙方對室內(nèi)甲方所指定的拆除項目進行安全拆除工作及產(chǎn)生垃圾的清運工作

　　3、工期為天

　　4、工程造價為元人民幣（含正式稅票）

　　二、乙方責任

　　1、聽從甲方的一切合理安排，拆除達到甲方滿意為止；

　　2、及時將拆除過程中所產(chǎn)生

　　的垃圾收集并清運；

　　3、施工過程中，乙方應(yīng)當遵守施工安全操作規(guī)程，負責施工現(xiàn)場的安全管理，避免甲方房屋和其他財產(chǎn)的損失；

　　4、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，質(zhì)量標準，安全操作規(guī)程，防火規(guī)定、安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

　　5、未經(jīng)甲方允許不準將與施工人員無關(guān)的其他人員帶入施工現(xiàn)場。

　　三、付款方式：室內(nèi)裝修拆除完畢，垃圾清理完畢，工程完工驗收合格后，甲方一次付清拆除款，乙方開具正式稅票。

　　四、安全：為進一步貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方計，嚴格執(zhí)行勞動保護和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、強化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責任制，依法，從嚴治理施工現(xiàn)場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。乙方在施工過程中必須采取嚴格的安全措施，承擔因安全措施不當造成的工程事故，人身傷亡等責任，并承擔全部費用。與甲方無關(guān)。

　　五、違約責任：任何一方不得擅自解除或變更合同，否則視同違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的全部損失。

　　六、其它

　　1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。

　　2、本合同的注解，附件，補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同效力同等。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經(jīng)雙方代表人簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

裝修合同篇2

　　清包裝修合同范本

　　清包合同

　　業(yè)主（甲方）：聯(lián)系電話：

　　施工方（乙方）：聯(lián)系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等國家相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽訂如下合同。

　　一、工程概況及價格

　　工程地址：建筑面積: 使用面積:

　　本工程為清包裝修工程，即乙方單包工，裝修材料由甲方提供。

　　清包人工費總計元，大寫：

　　其中水電工元，木工元，泥工元，油漆工元。

　　二、付款方式

　　1.完工并驗收完畢，甲方一次性支付工費,計元。

　　2.工費中扣除保修金計元，從竣工之日起1年后支付。

　　三、工期

　　1.從年月日起至年月日止，工期為天。

　　2.因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天。

　　3.施工前，乙方應(yīng)組織相關(guān)施工人員詳細了解本工程圖紙及方案，并制定科學(xué)、高效的施工組織計劃及質(zhì)量事故緊急預(yù)案。

　　4.乙方出具水電施工圖，木工施工圖，并由甲方簽字認可后方可施工。

　　四、材料及垃圾清運

　　1.乙方應(yīng)提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)提前2天及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟

　　損失.

　　2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已購買，甲方無條件拒絕使用并拒絕支付該材料的費用.

　　3.乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時提出。乙方知道甲方所購建材有質(zhì)量問題而不告之甲方，由此引起的

　　相關(guān)損失由乙方負責。

　　4.乙方應(yīng)幫甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性. 乙方應(yīng)做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場. 乙方應(yīng)做好對施工完成

　　的成品保護工作.

　　5.未經(jīng)甲方許可，嚴禁乙方攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格的兩倍從人工費中扣除。

　　6.甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運。每日垃圾應(yīng)袋裝并當日及時清理，由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。工程完工后，乙方負責建筑垃圾清運。

　　五、施工現(xiàn)場管理

　　1.開工前乙方應(yīng)向甲方出示所有施工人員的身份證原件，并提供身份證復(fù)印件。

　　2.工地施工人員嚴禁在工地發(fā)生過夜、做飯等與裝修無關(guān)的行為。乙方應(yīng)具備在本市暫住、工作的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔。甲方協(xié)助乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費用。

　　3.乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人，為替補負責人。乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　4.在施工期內(nèi)，乙方隨時應(yīng)甲方要求陪同挑選材料。

　　5.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　6.現(xiàn)場禁止使用明火；現(xiàn)場禁止吸煙；油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　六、維修

　　因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后24小時內(nèi)及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方必須在8小時內(nèi)趕到并維修。若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　七、合同附件

　　合同附件有：雙方簽字認可生效的施工項目及報價清單；乙方開出的材料采購清單；乙方開出甲方簽字生效的水路、電路施工圖、家俱施工圖；由甲方簽字生效的工程項目工藝驗收清單；乙方負責人及施工人員身份證復(fù)印件。

　　八、合同爭議

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。出現(xiàn)爭議雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　九、其它說明和要求

　　1.乙方必須嚴格保證施工質(zhì)量及工藝，嚴格按照工程項目工藝驗收清單施工，如驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工承包人應(yīng)立即予以改正，在未達到業(yè)主的整改要求前業(yè)主有權(quán)拒付人工費。由乙方承擔由此造成的一切損失。

　　2.業(yè)主委托施工承包人購買的材料，施工承包人在購買和運抵施工現(xiàn)場前其制造廠商、品牌、規(guī)格、單價等須征得業(yè)主認可，應(yīng)有有效發(fā)票，否則業(yè)主有權(quán)拒絕驗收并提出退貨、返工及賠償損失。

　　3.保證體現(xiàn)原先商定好的裝修設(shè)計思想，除甲方同意外，不得擅自改動裝修方案。

　　4.業(yè)主購買的由生產(chǎn)商、供應(yīng)商、銷售商負責上門安裝的設(shè)備和材料在上門安裝時，施工承包人應(yīng)積極作好相關(guān)的輔助配合工作(包括所購的材料、設(shè)備等協(xié)助搬運至現(xiàn)場)。

　　5.合同約定的裝修要求外，

　　6.水、電施工完畢，乙方必須提供水、電竣工圖給甲方存檔。

　　7.施工人員要文明施工，要愛護室內(nèi)原有設(shè)施；若墻身不再刷油漆或貼墻紙，不得將木板靠置在墻上；重物或有釘子的木板不準在地板上拖動；不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。業(yè)主所有的物品未經(jīng)許可，不得擅自處理。業(yè)主對違反要求的施工人員有權(quán)要求更換，乙方現(xiàn)場負責人無條件立即執(zhí)行。

　　8.承包人應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。

　　9.家庭裝飾應(yīng)符合《裝飾工程施工及驗收規(guī)范》及現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定。

　　10.由乙方全面負責防水工程質(zhì)量，若因漏水造成任何損失，由乙方承擔全部責任并賠償全部直接和間接損失。

　　11.若由于乙方電路工程質(zhì)量問題造成甲方電器、家具等損壞的，由乙方賠償全部直接和間接損失。

　　12.甲方對該合同保留最終解釋權(quán)。

　　甲方代表：乙方代表：

　　簽章：簽章：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽約日期：簽約日期：

　　合同附件一：施工項目清單

　　電路工程驗收清單

　　工藝要求

　　1電氣產(chǎn)品材料必須是符合有關(guān)標準的合格產(chǎn)品，電氣施工人員應(yīng)持證上崗。

　　2“三線制”安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標.電工管線剛一鋪完，沒封槽之前，就要求工人畫出走線圖。

　　3所有導(dǎo)線安裝時，必須用相應(yīng)的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題，

　　4所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網(wǎng)式分布。pvc管一頭要穿進總開關(guān)箱

　　約3cm左右，然后沿墻壁，順地面垂直分布，轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好，并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在pvc管子里不能有接頭。

　　5預(yù)埋導(dǎo)線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調(diào)，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。

　　6所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右�？傞_關(guān)箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7所有導(dǎo)線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結(jié)束。

　　8安裝各種燈具和開關(guān)面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上（此木楞可事先請木工安裝好）。

　　9電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內(nèi)，必須各行其道。電話線和電源線應(yīng)分別開槽走線，否則會有信號干擾。

　　10電路改造全部都要穿管走線,布線要求防止破壞鋪設(shè)的管線,彎頭要套上專門的PVC接頭

　　11火線進開關(guān)，零線進燈頭，插座接線應(yīng)符合“左零右火接地在上”的規(guī)定

　　12所有墻上廢掉的線頭等均打好結(jié)，用黑膠布包好頭，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上

　　13電氣布線宜采用暗管敷設(shè)，導(dǎo)線在管內(nèi)不應(yīng)有結(jié)頭和扭結(jié)，禁止將電線直接埋入抹灰層內(nèi)。強弱電嚴禁同管敷設(shè)。

　　14開關(guān)、插座、燈具安裝牢固，位置正確，蓋板端正，表面清潔，緊貼墻面，四周無空隙，同一房間開關(guān)或插座高度一致。電氣施工完成后，應(yīng)進行必要的實驗如：電器通電，燈具試亮、開關(guān)試控制等。

　　15電路鋪設(shè)要符合施工規(guī)程和安全標準，插座距地面不低于３０厘米，三線插座接地線，廚房和空調(diào)線路要專線鋪設(shè)，總閘安裝有防漏電開關(guān)。開關(guān)距地1.4米。開關(guān)不要裝在門背后

　　16 17電線用電線二廠的飛鶴. 1.5用照明,2.5插座

　　墻地頂工程驗收清單

　　工藝要求

　　1刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理

　　2一遍901膠水兩遍膩子一遍底漆兩遍面漆天花板一樣

　　3上底漆之前,在夜晚用燈泡檢查墻面平整度

　　4注意乳膠漆要求的對水量,墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　6砌墻用標準輕質(zhì)磚，1:2水泥砂漿砌體。1:1水泥砂漿雙面抹面。白水泥勾縫。 7貼瓷磚前瓦工應(yīng)用水平尺拉線對原基層進行處理。

　　8水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。

　　9貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺 10鋪墻磚使用32.5號水泥中粗砂,1:2水泥砂漿濕貼法施工，白水泥勾縫。工程量按展開面積計算，門窗洞減半計算工程量。

　　11鋪地磚對原基層進行處理。32.5號水泥和中粗砂，采用1：3水泥砂漿干鋪法施工。普通白水泥勾縫。施工厚度30mm

　　12貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一，空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，磚縫細小，地磚鋪后12小時應(yīng)一塊塊敲，一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。 13檢查衛(wèi)生間地漏，放水時間水是否流向地漏。衛(wèi)生間最好與外界有1cm以上的落差，防止水倒灌入房間

　　14石材、墻面磚品種、規(guī)格、顏色和圖案應(yīng)符合設(shè)計、住戶的要求，飾面板表面不得有劃痕、缺掉角等質(zhì)量缺陷。不得使用過期和結(jié)塊的水泥作膠結(jié)材。踢腳板應(yīng)平直、光潔、接逢嚴密、出墻厚度一致。

　　15石材、墻面磚施工前應(yīng)對其規(guī)格、顏色進行檢查，墻面磚盡量減少非整磚，且使用部位適宜，有突出物時應(yīng)按規(guī)定進行套割。墻面磚鋪貼應(yīng)平整牢固、圖案清晰、無污積和漿痕，表面色澤基本一致，接縫均勻、板塊無裂紋、掉角和缺棱，局部空鼓不得超總數(shù)的5%

　　16管道下面裝木板(開放式的小天頂)可遮住凌亂的管道，擱東西，管道出問題了也容易查找毛病。

　　門窗工程驗收清單

　　工藝要求

　　1拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2門框用聚酯清漆3遍。

　　3墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包

　　4包門套、啞口的驗收標準要求橫平豎直，2米內(nèi)±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺

　　5鉛垂貼在門套上檢查垂直度

　　6門鎖挖孔應(yīng)用專業(yè)工具，上合葉應(yīng)注意正反

　　甲方代表確認簽名：乙方代表確認簽名：

裝修合同篇3

　　原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場，導(dǎo)致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。

　　經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應(yīng)賠償50元等內(nèi)容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產(chǎn)生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。

　　【案件要點】：是否應(yīng)解除合同，退還裝修費?

　　【律師評析】

　　審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內(nèi)被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。

　　審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關(guān)部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關(guān)租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。

　　本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務(wù)。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應(yīng)認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務(wù)，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應(yīng)予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應(yīng)予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導(dǎo)致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應(yīng)賠償，至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕?jù)本案案情并結(jié)合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：

　　一、解除原告曹某與被告某某室內(nèi)裝潢公司簽訂的'《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;

　　二、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;

　　三、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告曹某裝修工程款6055元;

　　四、被告某某室內(nèi)裝潢公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。

　　如果付款義務(wù)人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

　　案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內(nèi)裝潢公司負擔。

裝修合同篇4

　　一、甲方負責安裝門窗和購買地磚、瓷片、燈具、潔具、花灑，其他材料裝修都由乙方包括。

　　二、乙方負責水泥、沙子、墻面刷白、雜活、水電安裝、吊頂燈（包括工料費），立邦乳膠漆。（價值人民幣壹萬柒仟元整）。

　　三、付款方式

　　1、在工人進入工地當天由甲方負責支付給乙方總額的40%人民幣。

　　2、在地磚、瓷片將近完工時由甲方付給乙方30%人民幣。

　　3、在墻面刷白完工時，由甲方付給乙方20%人民幣剩余等燈具裝完后結(jié)清。

　　四、在施工時，乙方必須按甲方要求施工包括：水電安裝、墻面刷白、鋪地磚、走廊石膏板吊頂和廚房、廁所吊頂。

　　五、乙方負責工程質(zhì)量和進度，工期為60天，必須按期完成。

　　六、甲方按期付款，如出現(xiàn)特別情況乙方有停工或延長工期和加工費的權(quán)力。

　　七、本合同一式兩份自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

裝修合同篇5

　　委托方(甲方)

　　承接方(乙方)

　　工程項目：_____________________________________________________________.

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址： _______________________________________________

　　2.施工內(nèi)容：_____________________________________________________

　　3.委托方式：___________________________________________ .

　　5.工程開工日期：______年_____月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額5%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(業(yè)主) (簽章) 乙方： (簽章)

　　住所地址：企業(yè)地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　20xx全包裝修合同范本

　　委托方(甲方)：住所地址：身份證號碼：電話：

　　承接方(乙方)：住所地址：身份證號碼：電話：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：________________________________________________

　　2.居室規(guī)格：____室____廳____廚____衛(wèi)，施工建筑面積____平方米。

　　3.委托方式：包工包料(除防盜門、燈具、地板材料費外)

　　4.工程價款(金額大寫)：________________元整，該工程價款包括合同第三條中所列明的工程材料款，裝潢過程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注：所有與裝潢相關(guān)的人工費用和工程材料費用，均由乙方承擔。如在施工工程中，乙方提出其他費用支付要求，甲方均有權(quán)拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工，甲方有權(quán)終止合同并追究相關(guān)違約責任。)

　　5.工程開工日期：_______年_______月_______日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程總天數(shù)：______天

　　第二條：施工內(nèi)容

　　1.客廳：鞋柜一個、客廳推出、做石膏線、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個插座和兩個開關(guān)。

　　2.主臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、陽臺衣柜一個(帶梭門)加吊柜、床頭柜兩個、做石膏線、安裝六個插座和兩個開關(guān)。

　　3.次臥：衣柜一個(帶梭門)加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書柜一個、床頭柜兩個、做石膏線、安裝四個插座和兩個開關(guān)。

　　4.廚房：下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無煙灶臺、安裝排風扇、安過石門、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個插座和兩個開關(guān)、防水處理。工裝裝修合同范本5.衛(wèi)生間：下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過石門、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個個插座和兩個開關(guān)、防水處理。

　　6.強弱電安裝具體要求：所有電路(電線、有線電視、電話、電腦網(wǎng)線)要穿管走，電線要地線，強電的線路不能在地下接，要接入配電盒內(nèi)(插座、天關(guān)內(nèi))，插座面板要用五眼，開關(guān)帶五眼插座，另裝配電箱(空開)六組。

　　7.墻面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墻面處理要做到橫平豎直，陰陽角要調(diào)直。

　　8.訂做整體櫥柜：由乙方委托專門廠家訂做整體櫥柜，標準為750元/直米，若超出該費用標準，多出部分則由甲方承擔。特別規(guī)定：整體櫥柜背后必須鋪滿墻磚，臺面材料為石英石，柜面為PU板。

　　第三條：裝潢工程材料

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1.乙方對本合同中所用材料一律實行明碼標價，且為正規(guī)廠家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的室內(nèi)裝修工程，非經(jīng)甲方同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，需經(jīng)甲方認可。

　　5.工程價款包含材料費，若甲方自行購買材料費用應(yīng)從總款中減除。

　　第五條：付款方式

　　開工支付______元，水電完工驗收合格后付______元，泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元，交房驗收合格后付______元，余款在交房后付清。

　　第六條：其他事項

　　1.安全問題：乙方嚴格按照安全施工進行，如出現(xiàn)安全事故均由乙方負責。

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方自簽訂日起生效。

　　甲方(業(yè)主)：乙方(包方)：簽約日期：簽約日期：

　　20xx半包裝修合同范本

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：(業(yè)主) 聯(lián)絡(luò)方式：

　　身份證：地址：

　　承包方(以下簡稱乙方)： (施工工程隊負責人)

　　身份證：聯(lián)絡(luò)方式：

　　家庭住址: 家庭固定電話：

　　第一條工程概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　2、裝飾施工地點：

　　3、施工范圍：臥室客廳餐廳廚房衛(wèi)生間陽臺，套內(nèi)面積平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設(shè)、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設(shè)施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內(nèi)裝修工程中應(yīng)包含的所有工程(打孔工程費用，由甲方自行承擔)。

　　5、承包方式為乙方包工包部分材料。

　　6、總價款：￥元，大寫(人民幣)：

　　其中：

　　材料費：人民幣元整。人工費：人民幣元整。

　　管理費：無。設(shè)計費：無。

　　垃圾清運費：無。稅金：無。

　　材料搬運費：無。

　　其他費用：無。

　　以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為最終價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

　　如因甲方變更施工內(nèi)容、變更材料而產(chǎn)生的額外材料費用按實另計。

　　7、工期：自 _年_ _月_ _日開工，至_ _年 _月_ _日竣工，工期_ _天。

　　第二條關(guān)于雙方職責的約定

　　1、甲方責任：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔承擔有關(guān)費用。

　　(4)根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料。

　　2、乙方責任：

　　(1)參加甲方組織的施工設(shè)計方案現(xiàn)場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設(shè)計方案和施工效果。

　　(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質(zhì)量、工期和施工現(xiàn)場安全負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò)甲方，保證所提供的材料質(zhì)量、向甲方提出材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。

　　(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;經(jīng)甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質(zhì)量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應(yīng)無條件更換。

　　第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、甲方提供的材料：(見附件三《甲方自購材料清單》)。

　　甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲、乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料：(見附件二《承包材料報價單》)。

　　乙方應(yīng)嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備;未指定品牌的材料應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)保標準;甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗收，如不符合設(shè)計、施工要求、質(zhì)量、環(huán)保或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4、乙方承包的所有材料應(yīng)自行搬運入戶。

　　甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內(nèi)。

　　5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需

　　要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(+/- 10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應(yīng)商。

　　第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、本工程由甲方提供設(shè)計施工方案。乙方負責按有關(guān)行業(yè)規(guī)定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

　　3、關(guān)于施工工藝，雙方另做如下約定：

　　(1)衛(wèi)生間和廚房要作好防水，并經(jīng)12小時積水滲漏試驗

　　(2)衛(wèi)生潔具固定牢固，管道接口嚴密。

　　(3)線路穿管后必須可以抽動。

　　(4)杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。

　　(5)墻面乳膠漆，一底兩面

　　(6)門套和踢角線，一底三面

　　(7)門，一底三面

　　4、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失，由乙方負責修復(fù)及賠償;

　　6、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。

　　7、若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方，乙方應(yīng)予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　8、工程驗收：甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點，乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收。未經(jīng)甲方在附件四《工程質(zhì)量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。(參照廣州市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期。

　　9、工程竣工：乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)(見附件四《工程質(zhì)量驗收單》)。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期。

　　10、工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當和乙方提供材料質(zhì)量不合格造成的質(zhì)量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應(yīng)材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任;保修期內(nèi)如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結(jié)束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務(wù)，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

　　第五條關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定

　　1、甲方提供的施工要求應(yīng)同乙方協(xié)商，施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南(見附件一)，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復(fù)和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復(fù)和賠償。

　　2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。

　　3、乙方應(yīng)注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1、工程款付款方式：

　　工程款及材料款付款時間表

　　付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

　　合同簽訂后開工前三天內(nèi) 30%

　　水電驗收合格時水電驗收合格兩天內(nèi) 0

　　工期過半油漆工進場前 30%

　　竣工驗收驗收合格當天 30%

　　工程質(zhì)保尾款驗收合格之日起六個月 10%

　　2、雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)。

　　3、工程結(jié)算：(見附件五《工程結(jié)算單》)。

　　第七條違約責任

　　1、由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　6、工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　7、乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內(nèi)容和設(shè)計施工要求供應(yīng)材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部的賠償責任。

　　8、如在施工過程中，產(chǎn)生工程和材料質(zhì)量問題以及各類應(yīng)由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。

　　第八條糾紛處理方式

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)盡量協(xié)商�；蛉魠f(xié)商不成時，可以按照本協(xié)約

　　定向廣州仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

　　第九條協(xié)議的變更和解除

　　1、協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2、施工過程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。

　　3、如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方可以無條件提出中止協(xié)議，而無需獲得乙方的認可。

　　第十條附則

　　1、工程開工前，甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖_1_套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2、本協(xié)議簽訂后，工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本協(xié)議一式_2_份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。

裝修合同篇6

　　甲方（業(yè)主）：身份證號：

　　乙方（施工方）：身份證號：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：

　　2、居室規(guī)格：室衛(wèi)

　　3、建筑面積：平方米

　　4、承包方式：（包工包料、包清工、部分承包）

　　5、總價款：元，大寫（人民幣）：

　　第二條：施工工期

　　1、總工期：天

　　2、工程開工日期：年月日

　　3、工程竣工日期：年月日

　　4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　5、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　6、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

　　7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　8、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第三條：工程價格

　　以附表《裝修工程價格表》所定的價格為準。

　　第四條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門：市家居裝飾專業(yè)委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。

　　6、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第五條：甲方義務(wù)

　　1、甲方必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　2、二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空

　　的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。

　　第六條：乙方義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

　　2、指派（姓名）為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。

　　3、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

　　4、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第七條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第八條：工程驗收

　　1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。

　　2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。

　　第九條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付全款30%作為訂金；當工期進度過半（年月日），甲方即第二次付施工工費的50%；剩余20%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　第十條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十一條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決�；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向—仲裁委員會申請仲裁；--人民法院提起訴訟。

　　第十二條：合同的變更和終止

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除

　　第十三條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：（簽章）乙方：（簽章）

　　住所地址：企業(yè)地址：

　　電話號碼：電話號碼：

　　年月日年月日

裝修合同篇7

　　出賣人：_________________________________________

　　注冊地址：_______________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________

　　企業(yè)資質(zhì)證書號：_________________________________

　　法定代表人：____________ 聯(lián)系電話：____________

　　委托代理人：____________ 聯(lián)系電話：____________

　　委托代理機構(gòu)：___________________________________

　　注冊地址：_______________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________

　　法定代表人：__________ 聯(lián)系電話：______________

　　買受人：________________________________

　　[本人]姓名：________________ [身份證]：__________

　　地址：___________________________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________________

　　[委托代理人]姓名：_______________________________

　　地址：___________________________________________

　　聯(lián)系電話：_______________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《青島市經(jīng)濟適用住房管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣經(jīng)濟適用住房達成如下協(xié)議：

　　第一條項目建設(shè)依據(jù)

　　出賣人以劃撥方式取得位于_________、編號為_________的地塊的土地使用權(quán)。【土地使用證編號】為_________.

　　該地塊土地面積為_________，規(guī)劃用途為_________.

　　出賣人經(jīng)批準，在上述地塊上建設(shè)經(jīng)濟適用住房【暫定名】 _________.建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為______________，施工許可證號為 _________，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營許可證號為 _________.

　　第二條經(jīng)濟適用住房銷售依據(jù)

　　買受人持《經(jīng)濟適用住房購房證明》，編號 _________，購買的經(jīng)濟適用住房為【現(xiàn)房】【預(yù)售經(jīng)濟適用住房】。銷售經(jīng)濟適用住房批準機關(guān)為_________，經(jīng)濟適用住房銷售許可證號為_________.

　　第三條買受人所購經(jīng)濟適用住房的基本情況

　　買受人購買的經(jīng)濟適用住房（其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規(guī)定的項目中的：第___【幢】【座】_________【單元】_________【層】_________號房。

　　該經(jīng)濟適用住房的用途為住宅，屬_________結(jié)構(gòu)，層高為_________ ，建筑層數(shù)地上_________層，地下_________層。

　　該經(jīng)濟適用住房陽臺________________是【封閉式】，________________是【非封閉式】。

　　該經(jīng)濟適用住房合同約定建筑面積共_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二）。

　　第四條計價方式與價款

　　出賣人與買受人約定按建筑面積計算該經(jīng)濟適用住房價款：

　　1.核定住房標準內(nèi)的建筑面積為_________平方米，單價為（_________幣）每平方米_______元，金額為（______幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。

　　2.超出核定住房標準的建筑面積為_________平方米，單價為（____________幣）每平方米_______________元，金額為（_________幣）_________仟________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。

　　該經(jīng)濟適用住房金額合計為（_________幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾________元整。

　　第五條面積確認及面積差異的處理

　　經(jīng)濟適用住房交付后，合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，雙方同意按第________種方式進行處理：

　　1.合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積誤差比絕對值在3% 以內(nèi)（含3% ）時，以產(chǎn)權(quán)登記為準，按每平方米原價格不變多退少補。

　　合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積誤差比絕對值超出3%，買受人有權(quán)退房，出賣人按銀行同期利率支付利息。買受人不退房，誤差大于3% 的部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權(quán)歸買受人。誤差小于3%的部分，由出賣人按原價款退還買受人。

　　2.雙方約定：

　　____________________________________________________________ .

　　第六條付款方式及期限

　　買受人按下列第_________種方式按期付款：

　　1.一次性付款

　　乙方在_____年_____月_____日前付清全部房價款_______%的，甲方給予乙方占付款金額_______%的優(yōu)惠，即實際付款額為（_________幣）_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整。

　　2.分期付款

　　乙方應(yīng)當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行（帳戶名稱_________ ，帳號：_________ ）

　�。�1）_________年_________月 _________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰________拾______萬_________仟_________佰_________拾_________元；

　�。�2）_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元；

　　（3）_________年_________月_________日前支付全部房價款_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾_______萬_________仟_________佰_________拾_________元；

　�。�4）_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計（_________幣）_________仟________佰_________拾________ 萬_________仟________佰________拾_________元。

　　3.貸款方式付款

　�。�1）買受人應(yīng)于_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元；

　�。�2）買受人應(yīng)于_________ 年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計_________元；

　�。�3）買受人應(yīng)于_________ 年_________月_________日前首付款付清后，持有關(guān)材料于_________年_________月_________日前到________銀行辦妥貸款手續(xù)，否則視為買受人違約。

　　第七條買受人逾期付款的違約責任

　　買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第_________種方式處理：

　　1.逾期在_________日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期第二日至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_________的違約金，合同繼續(xù)履行。

　　2.逾期超過_________天后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的_________ %向出賣人支付違約金。

　　第八條交付期限

　　出賣人應(yīng)當在_________年_________月_________日前，依照人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第_________ 種條件，并符合本合同約定的經(jīng)濟適用住房交付買受人使用：

　　1.該經(jīng)濟適用住房經(jīng)驗收合格。

　　2.該經(jīng)濟適用住房經(jīng)綜合驗收合格。

　　3.該經(jīng)濟適用住房經(jīng)分期綜合驗收合格。

　　4.該經(jīng)濟適用住房取得經(jīng)濟適用住房交付使用批準文件。

　　但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據(jù)實予以延期：

　　1.遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_________日內(nèi)告知買受人的；

　　2.雙方約定：

　　____________________________________________________.

　　第九條出賣人逾期交房的違約責任

　　除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人未按本合同規(guī)定的期限將該經(jīng)濟適用住房交付買受人使用，按下列第_________種方式處理：

　　1.逾期不超過_________日，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_________的違約金，合同繼續(xù)履行；

　　2.逾期超過_________日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當自買受人解除合同通知到達之日起_________天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_________%向買受人支付違約金。

　　第十條規(guī)劃、設(shè)計變更的約定

　　經(jīng)規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更影響到買受人所購經(jīng)濟適用住房質(zhì)量或使用功能的，出賣人應(yīng)當在有關(guān)部門批準同意之日起10日內(nèi)，將變更情況書面通知買受人：

　　買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)作出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作出書面答復(fù)的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房。

　　買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_________天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按銀行同期利率付給利息。買受人不退房的，應(yīng)當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。

　　第十一條交接

　　經(jīng)濟適用住房達到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應(yīng)當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》，并簽署房屋交接單。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。

　　由于買受人原因，未能按期交付的，雙方按以下約定方式處理：

　　___________________________________________.

　　第十二條出賣人保證銷售的經(jīng)濟適用住房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因，造成該經(jīng)濟適用住房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的，由出賣人承擔全部責任。

　　第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標準承諾的違約責任

　　出賣人交付使用的經(jīng)濟適用住房的裝飾、設(shè)備標準應(yīng)符合雙方約定達到（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第_________種方式處理：

　　1.買受人有權(quán)要求出賣人在_________日內(nèi)達到本合同（附件三）的裝飾、裝修和設(shè)備標準。

　　2.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。

　　3.雙方約定：

　　___________________________________________.

　　第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑代有關(guān)部門收取的費用和正常運行的承諾

　　出賣人承諾與該經(jīng)濟適用住房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑，按以下日期達到使用條件：

　　1.煤制氣金額為：_________元，供氣時間為：_________ ；

　　2. ___________________________ ；

　　3. ___________________________ ；

　　4. ___________________________ ；

　　5. ____________________________________ .

　　如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：

　　1. ____________________________________；

　　2. ____________________________________.

　　第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

　　出賣人應(yīng)當在經(jīng)濟適用住房交付使用后_________日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第_________項處理：

　　1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起_______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的_______%賠償買受人損失。

　　2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的_________ %向買受人支付違約金。

　　第十六條保修責任

　　《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自該經(jīng)濟適用住房交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應(yīng)的保修責任。

　　在經(jīng)濟適用住房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。

　　第十七條雙方可以就下列事項約定：

　　1.該經(jīng)濟適用住房所在樓宇的屋面使用權(quán)；

　　2.該經(jīng)濟適用住房所在樓宇的外墻面使用權(quán)；

　　3.該經(jīng)濟適用住房所在樓宇的命名權(quán)；

　　4.該經(jīng)濟適用住房所在小區(qū)的命名權(quán)；

　　5. _________________________.

　　第十八條買受人使用期間不得擅自改變該經(jīng)濟適用住房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間和其他權(quán)利人共同有享用與該經(jīng)濟適用住房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的權(quán)力，并承擔相應(yīng)的義務(wù)。

　　出賣人不得擅自改變與該經(jīng)濟適用住房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。

　　第十九條爭議解決方式：

　　因履行本合同發(fā)生的一切爭議，由當事人雙方協(xié)商或調(diào)解解決，協(xié)商調(diào)解不成，從以下兩種方式中選擇一種并在所選項下打√：

　　1.提交青島仲裁委員會仲裁。（）

　　2.依法向人民法院起訴。（）

　　第二十條本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議：

　　____________________________________.

　　第二十一條合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力�？崭癫糠痔顚懙奈淖峙c印刷文字具有同等效力。

　　第二十二條本合同正本一式二份，副本_________份，自雙方簽字蓋章或鑒證后生效，具有同等法律效力。

　　第二十三條自本合同生效之日起30天內(nèi)，由出賣人向_________申請登記備案。

　　出賣人（蓋章）：_____________________ 地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________ 委托代理人：_________________________