房屋裝修合同

時間：2023-01-11 10:24:02 裝修合同我要投稿

房屋裝修合同(合集14篇)

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的房屋裝修合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

房屋裝修合同(合集14篇)

　　房屋裝修合同篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進(jìn)行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程地點(diǎn)：市區(qū)(縣)路號樓室。

　　住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。

　　工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)；

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)；

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　總價款：元，大寫(人民幣)：。其中：材料費(fèi)：，人工費(fèi)：，管理費(fèi)：，設(shè)計費(fèi)：，垃圾清運(yùn)費(fèi)：，稅金：，其他費(fèi)用：。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。

　　工程期限天；開工日期天月日；竣工日期天月日；

　　工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè) 年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應(yīng)

　　按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收。

　　第四條工程質(zhì)量

　　本工程執(zhí)行(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、(填裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　本工程由方設(shè)計施工方案。

　　甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　第五條工程驗(yàn)收

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：。

　　乙方應(yīng)提前天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表八：工程驗(yàn)收單)；

　　工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單(見附表八：工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單)；

　　本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為年。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

　　第六條工程款支付方式

　　雙方約定按下列第種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前至日，甲方支付相當(dāng)于總價款%的工程款；

　　(2)完成%的工程量之日后的日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款%的工程款；

　　(3)竣工驗(yàn)收后日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款%的工程款。

　　(4)竣工驗(yàn)收合格年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

　　竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的%的保修基金�？⒐を�(yàn)收合格后年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第八條工程監(jiān)理

　　本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

　　本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

　　為保證施工正常進(jìn)行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理�？偙O(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　甲方在開工日期天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi) 元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。

　　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的`緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。

　　乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第十一條甲方工作

　　1甲方應(yīng)在開工前天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　1做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　1如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　1不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　1施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　1參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。

　　第十二條乙方工作

　　施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

　　嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

　　第十三條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第十四條工期延誤

　　1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化或設(shè)計變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　1因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　1甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　1因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十五條違約責(zé)任

　　1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失；

　　1未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；

　　1因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，工期不予順延；

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付違約金。

　　甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　第十六條合同的變更和解除

　　1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　1施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　第十七條垃圾清運(yùn)

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣) 元(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。

　　第十八條聲明及保證

　　甲方：

　　1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　1甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　1在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　1乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　1在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條通知

　　2根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2各方通訊地址如下：。

　　2一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十二條爭議的處理

　　本合同受國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　　(1)提交仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第二十四條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為年，自年月日至年月日。本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力；合同副本份，送留存一份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　年月日年月日

　　簽訂地點(diǎn)：

　　房屋裝修合同篇2

　　發(fā)包人(甲方)：XXXXXX

　　承包人(乙方)：XXXXXX

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條裝修內(nèi)容

　　1、地點(diǎn)：

　　2、承包范圍：

　　3、承包方式：雙方商定采取下列第

　　第二條：雙方責(zé)任

　　1、從合同簽定后天開始施工。

　　2、嚴(yán)格按照發(fā)包人的要求進(jìn)行施工。

　　3、承包人必須保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、水、暖、電、管線等。

　　第三條關(guān)于工期

　　1、期限天，開工日期年X月X日，竣工日期年月日。

　　2、如相互造成施工延續(xù)，賠償對方 %違約金。

　　第四條關(guān)于材料要求

　　雙方商定后施工。

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。

　　甲方(公章)：XXX 乙方(公章)：XXX

　　法定代表人(簽字)：XXX 法定代表人(簽字)：XXX

　　XXX年X月X日 XXX年X月X日

　　房屋裝修合同篇3

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程位置：阜陽市穎東區(qū)袁寨鎮(zhèn)龍莊村。

　　二、形式結(jié)構(gòu)：兩層框架。

　　三、工程承包方式：包工包料。主要裝修材料品種、規(guī)格、經(jīng)雙方認(rèn)可。

　　四、合同工期：60天，開工日期：合同簽訂之日。

　　五、合同價款及支付方式：雙方商定，本工程的價款為人民幣(大寫)陸萬元(小寫：￥60000.00)。首付伍仟萬元，裝修完成后付尾款伍萬伍仟元。

　　六、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　七、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　八、施工范圍:

　　1、臥室、客廳、書房，公共地段墻面刮膩?zhàn)尤�，刷乳膠漆三道，臥室及書房地面木地板，其它地面鋪設(shè)80*80的瓷磚，打地腳線，要求平整;

　　2、廚房、衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30的瓷磚，要求平整。

　　3、陽臺地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。水、電、氣、管線及安裝，管線必須是目前市場上最高端產(chǎn)品。

　　九、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后15日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。

　　十、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。

　　十一、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　十二、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　十三、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　房屋裝修合同篇4

　　甲方：_________________代表人：_________________

　　乙方：_________________代表人：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：_____________________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下的約定向乙方支付工程款：

　　開工前三天，支付(合同總價____%)________元;

　　________年____月____日支付(合同總價____%)________元;

　　雙方驗(yàn)收合格，支付(合同總價____%)_________元。

　　工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在____天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價)中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

　　二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護(hù)措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊和鄰里之間的關(guān)系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　6、對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方備案認(rèn)可;

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　3、負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及時供應(yīng)到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補(bǔ)償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

　　1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按____年____月____日發(fā)布的____省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在____天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在____天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時以書面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經(jīng)驗(yàn)收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗(yàn)收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局____年____月____日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部____年____月____日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范"，進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測，并提供檢測報告。檢測費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(____)____號文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　七、工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價的____%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金時，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時，應(yīng)及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、甲方責(zé)任：

　　(1)未按合同規(guī)定的時間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺班的實(shí)際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款____‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　4、乙方責(zé)任

　　(1)工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔(dān)。

　　(3)乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的材料和設(shè)備等，如有損壞，應(yīng)予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款____‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解，如調(diào)解不成的，可提交________仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產(chǎn)生的垃圾清除和材料搬運(yùn)，甲方可委托乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各____把，交乙方保箮，工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖，由乙方當(dāng)場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補(bǔ)充合同。

　　2、本合同(包括附表)經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補(bǔ)充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉(zhuǎn)包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　代表人(簽章)：______________法定代表人(蓋章)：____________

　　電話或手機(jī)：_________________電話或手機(jī)：________________

　　日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

　　房屋裝修合同篇5

　　裝修人(以下簡稱甲方)：__________________

　　裝飾裝修企業(yè)(以下簡稱乙方)：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設(shè)部令《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、裝飾施工項目

　　1、裝飾工程地點(diǎn)：______________.

　　2、房屋結(jié)構(gòu)：__________________.

　　3、裝飾施工內(nèi)容及要求

　　______________________________________________________.

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　(1)乙方包工、包料;

　　(2)乙方包、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包料，即清包工。

　　二、工程期限

　　工程期限______天，開工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。

　　出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認(rèn)，工程相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意順延的其他情況。

　　如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商，工程相應(yīng)調(diào)整。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程總造價：______元，其中含：設(shè)計費(fèi)______元，管理費(fèi)______元，稅金______元。

　　2、付款方式：合同約定的開工日期前三日，甲方支付工程總價款的40%，計______元，其余價款根據(jù)施工進(jìn)度計劃分期支付;

　　(1)木工進(jìn)場前，支付總價款40%，計______元;

　　(2)油漆工進(jìn)場前，支付總價款17%，計元______;

　　(3)余款3%______元，工程驗(yàn)收合格后一次付清。包清工工程，開工前工程款一次付清。凡因工程量變化、設(shè)計方案等原因調(diào)整工程造價的，應(yīng)在工程驗(yàn)收合格后按工程決算結(jié)清。雙方款項往來，均就出具發(fā)票或正式收據(jù)。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備：

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，否則由此引發(fā)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題和其他問題、乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料應(yīng)按施工進(jìn)度計劃及供應(yīng)到現(xiàn)場，經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方采購的材料、設(shè)備：

　　凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量相符，并應(yīng)向業(yè)主提交檢測報告，其中包括環(huán)保檢測資料。

　　乙方采購的材料、設(shè)備，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，否則對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé);如乙方采購的材料、設(shè)備是經(jīng)甲方指定的，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　五、其他

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　2、本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　委托方(甲方)：________________________

　　承接方(乙方)：________________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：____________________________________。

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____________________________________。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80___80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25___40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30___30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)30___30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣________元押金，___________年________月_______日至___________年________月_______日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)，

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　___________年________月_______日___________年________月_______日

　　房屋裝修合同篇6

　　甲方（房主）：

　　一、乙方給甲方裝修房屋。面積為102平米，地址：西寧市共和南路夏都大道東12層12樓。此裝修包工包料，一切材料由乙方提供，甲方驗(yàn)收后才能使用，如不屬合甲方的要求，必須馬上停工，更換材料，必須達(dá)到甲方的滿意。

　　二、裝修總費(fèi)用￥13。8萬元，大寫：拾叁萬捌仟元整。為其余款項在工程完工并驗(yàn)收合格后付總價款的99。5%。剩余款在甲方使用三月后沒有發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題后付清0。5%的款項。乙方必須按照甲方的要求進(jìn)行施工，做到保質(zhì)保量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，一切后果由乙方承擔(dān)。

　　三、本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，見證人一份。雙方簽字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　見證人：_________

　　_________年_________月_________日

　　房屋裝修合同篇7

　　出租方：

　　承租方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就房屋租賃的有關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條房屋基本情況：

　　甲方房屋落在，面積 m2 。

　　第二條租賃期限：

　　1、房屋租賃期自年月日至年月日，共計年。

　　2、租賃期滿，甲方有權(quán)收回房屋，乙方有意繼續(xù)承租者，應(yīng)提前30天向甲方提出書成續(xù)租要求，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承租權(quán)，雙方同意后，甲乙雙方重新簽訂房屋租賃合同。

　　第三條租金：

　　租金標(biāo)準(zhǔn)： /月，一季度交清一次，租房押金元，提前1個月支付下一季度的房租。

　　第四條房屋返還支付：

　　1、交付甲方應(yīng)于年月日前將房屋按約定條件交付給乙方(房屋附屬設(shè)施、設(shè)備清單)，經(jīng)雙方交驗(yàn)簽字蓋章并移交房門鑰匙及房屋相關(guān)證明后視事為交付完成。

　　返還：租賃期滿或合同解除后，乙方應(yīng)返還該房屋及附屬設(shè)施，甲乙雙方驗(yàn)收后認(rèn)可在(房屋附屬設(shè)施、設(shè)備清單)上簽字蓋章，甲乙雙方應(yīng)潔清各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，乙方添置的新物可由乙方收回。

　　第五條承租人有下列情況之一，出租人有權(quán)終止合同

　　1、承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借;

　　2、承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動，損害公益的;承租人拖欠租金在壹個月。

　　3、承租人應(yīng)遵守小區(qū)的物業(yè)管理，如違反管理，責(zé)任自負(fù)。

　　4、擅自改變房屋用途，擅自拆改變動或損壞房屋主體結(jié)構(gòu)。合同期滿后，出租方仍繼續(xù)出租房的，承租方享有優(yōu)權(quán)。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　房屋裝修合同篇8

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名：

　　身份證號碼：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　工程責(zé)任人身份證號碼：

　　1、工程地點(diǎn)

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限開工日期竣工日期第二次付 10 天年年月月日日，元。

　　4 、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）__13000.00_元。

　　首付元，第三次付

　　5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn) 收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后，即填寫工程保修單。

　　7、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。

　　8、施工過程中，乙方因施工不當(dāng)造成的安全事故，乙方應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

　　9、一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　10、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

　　房屋裝修合同篇9

　　委托方（甲方）：________________

　　承接方（乙方）：________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。

　　一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室

　　二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設(shè)80x80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛(wèi)生間墻面25x40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30x30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設(shè)30x30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，暫扣500元押金，_____年_____月_____日至_____年_____月_____日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi)。

　　八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　簽（蓋章）：________________簽（蓋章）：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　_____年_____月_____日

　　房屋裝修合同篇10

　　原告：__________________公司，住所地__________，組織機(jī)構(gòu)代碼________。

　　法定代表人：__________________

　　聯(lián)系電話：________________________

　　被告：____________公司，住所地__________，組織機(jī)構(gòu)代碼________。

　　法定代表人：__________________

　　聯(lián)系電話：________________________

　　訴訟請求：

　　一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元，并支付原告上述款項自_____年___月____日起至實(shí)際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率計算);

　　二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　_____年_____月____日，被告將__________工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《_________合同》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金;2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收合格，核對施工數(shù)量，被告向原告付清工程款______，余下_____質(zhì)量保證金，待保修期滿______年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____(大寫)年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年____月____日，被告驗(yàn)收了該工程，并對原告實(shí)際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。

　　綜上所述，被告的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為此，為保護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定訴至貴院，請依法予以判決。

　　______人民法院

　　具狀人：_______

　　___年___月___日

　　房屋裝修合同篇11

　　甲方：_________乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方的伙房及辦公室刮白裝修施工事宜達(dá)成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方承包該房屋裝修的全部施工工作，即實(shí)行“包工包料”，乙方自備裝修材料并負(fù)責(zé)施工。

　　二、承包費(fèi)用：人民幣肆仟陸佰元整（小寫4600。00元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

　　三、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為10天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

　　四、其他約定：

　　1、乙方按照甲方的要求及時自行負(fù)責(zé)采購裝修材料；

　　2、甲方應(yīng)按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

　　3、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請人員，自行負(fù)責(zé)施工安全，嚴(yán)格按照甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān)；

　　4、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。

　　5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方免費(fèi)維修。

　　五、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　房屋裝修合同篇12

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：XX 身份證號：

　　承包方（簡稱乙方）：XX 身份證號：

　　1、工程地點(diǎn)：縣鎮(zhèn)社區(qū)小區(qū)號

　　2、工程承包方式：包工包料

　　3、工程期限天

　　4、開工日期年月日竣工日期年月日

　　5、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）XXXX元整。首付元整，經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付清余款。

　　6、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　7、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修年。

　　8、因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的損失。

　　9、一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的損失。

　　10、合同一式份，甲乙雙方各持份，合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　甲方（簽字/蓋章）：XXXX 乙方（簽字/蓋章）：XXXX

　　聯(lián)系電話：XXXX 聯(lián)系電話：XXXX

　　XX年月日 XX年月日

　　房屋裝修合同篇13

　　甲方:謝柏順

　　乙方:謝開茂

　　甲方位于洪水塘房屋外墻裝修由乙方包工，為明確雙方職責(zé)，特訂立如下合同，雙方共同遵守:

　　一、甲方的義務(wù)：

　　1、甲方為乙方的施工準(zhǔn)備好原材料，根據(jù)工程進(jìn)度補(bǔ)充所需原材料。

　　2、甲方為乙方提供裝修所需的水電及附屬設(shè)施。

　　3、甲方為乙方的施工場地打好竹排架子。

　　4、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程中的各種關(guān)系。

　　二、乙方的施工范圍

　　1、外墻粉糙砂平整墻面。

　　2、外墻按圖紙貼文化磚，瓷磚。

　　3、斜面和坡屋面貼波紋瓦或S瓦。

　　4、天花板貼馬賽克

　　5、陽臺安葫蘆

　　三、乙方的義務(wù)

　　1、下班或下雨前負(fù)責(zé)蓋好水泥、石灰等，收好易丟易損物品、關(guān)好水電。

　　2、砂將配比符合質(zhì)量要求，節(jié)約原料，現(xiàn)配現(xiàn)用，不留過夜砂漿和水泥漿。

　　3、注意安全施工和文明施工，乙方對自已和雇請人員的安全負(fù)

　　完全責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　四、工程造價：

　　粉刷和貼瓷磚、馬賽克和琉璃瓦等等，合并按每平方米42元結(jié)帳。

　　五、付款方式：

　　完工后結(jié)帳、付款。

　　六、其它約定：

　　1、施工過程中若有變更，雙方互相溝通，達(dá)成一致意見，再施工。

　　2、合同有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方簽字生效。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　二0一*年六月一日

　　房屋裝修合同篇14

　　出租人(簡稱甲方):_________

　　男

　　住址

　　身份證號碼

　　承租人(簡稱乙方):_________

　　男

　　住址

　　身份證號

　　甲乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本房屋租賃合同，內(nèi)容如下:

　　第一條甲方出租房屋編號______，為甲方所有，位于______市______區(qū)______路______花園一層，供乙方居住使用。

　　第二條甲乙雙方約定的租賃期限為___年，自____年____月______日起至_________年______月______日止。期滿甲方繼續(xù)租賃的，乙方在同等條件下有優(yōu)先租賃權(quán)，但應(yīng)提前30天書面通知甲方，逾期通知視為棄權(quán)。

　　第三條甲方在簽訂本合同時已將租賃房屋交付給乙方(___個防盜門鑰匙、一個水卡和一個氣卡，電卡號為__________________)。

　　第四條租賃期內(nèi)，房屋租金每月為人民幣___萬___百元，甲乙雙方因租賃而應(yīng)繳納的稅費(fèi)由雙方依法分別承擔(dān)。

　　第五條自xx、______、_____起，每三個月為一個租賃季，租金按租賃季支付。根據(jù)先付租金后用房的原則，乙方應(yīng)提前30天支付下一租賃季的租金。甲方收款賬戶由開戶銀行______銀行支付，收款人姓名為____________，賬號(卡號)為___________________________。

　　第六條乙方向甲方支付租賃保證金人民幣貳萬元整，甲方在收到該筆款項后支付

　　乙方應(yīng)出具收據(jù)，在租賃期內(nèi)，乙方不得用履約保證金抵扣租金或其他款項。租賃關(guān)系終止后，甲方應(yīng)在乙方按合同規(guī)定將租賃房屋及其所有財產(chǎn)(包括房屋鑰匙和水電卡)返還給甲方并結(jié)清相關(guān)費(fèi)用后5個工作日內(nèi)無息退還乙方押金。

　　第七條甲乙雙方經(jīng)實(shí)地勘察確認(rèn)，甲方交付的房屋為全新精裝房屋，門窗、水電設(shè)施齊全，無安全隱患。

　　第八條雙方確認(rèn)租賃房屋內(nèi)的配套家具及電器為_____________________。以上家具電器均完好。

　　第九條房屋交付乙方后，乙方應(yīng)承擔(dān)租賃房屋的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電視收視費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)、煤氣費(fèi)及其他因乙方使用而產(chǎn)生的費(fèi)用。租賃關(guān)系終止時，乙方應(yīng)提供相關(guān)支付憑證與甲方結(jié)算..甲乙雙方確認(rèn)交接時水表讀數(shù)為___M3，煤氣表基數(shù)為零。

　　第十條租賃期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)租賃房屋及其設(shè)施、家具和家用電器等的維護(hù)。，但乙方應(yīng)通知甲方督促開發(fā)商維修房屋或甲方申請物業(yè)維修基金承擔(dān)維修費(fèi)用。

　　第十一條租賃期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得裝修或改造租賃房屋。租賃關(guān)系終止后，甲方同意的裝修改造歸甲方所有。

　　第十二條乙方不得利用租賃物業(yè)從事任何違法犯罪活動，并對其在租賃物業(yè)內(nèi)的一切行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第十三條租賃關(guān)系終止后，乙方應(yīng)將租賃物業(yè)及配套家具、家電(包括一把防盜門鑰匙、一張水電卡)歸還甲方，歸還的物業(yè)及配套家具、家電按其性質(zhì)使用后應(yīng)符合國家規(guī)定，歸還后可正常使用。

　　第十四條任何一方如需解除本合同，應(yīng)提前30天書面通知對方，對方支付1000元違約金后方可解除合同。除非雙方另有約定。

　　第十五條乙方未按時足額支付租金的，每日按逾期付款金額的千分之一向甲方支付違約金。逾期超過20天，視為乙方根本違約，甲方可以單方面解除本合同，收回租賃房屋。如甲方解除本合同，乙方還應(yīng)向甲方支付違約金人民幣___萬元，乙方留在房屋內(nèi)的所有物品均視為廢棄物品，交由甲方任意處置。

　　第十六條如因本合同發(fā)生爭議，任何一方均可向本合同簽訂地(即______市______區(qū)______路)人民法院提起訴訟。

　　第十七條本合同經(jīng)雙方簽字后生效。

　　第十八條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，每份具有同等效力。

　　甲方:

　　日期____年___月____日

　　乙方: