裝修承攬合同

時(shí)間：2023-03-27 08:30:02 裝修合同我要投稿

裝修承攬合同通用15篇

　　隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編精心整理的裝修承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝修承攬合同通用15篇

裝修承攬合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　工程地點(diǎn)及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項(xiàng)目：____________________________________。

　　工程價(jià)款及付款方式：

　　1.本工程總價(jià)為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計(jì)費(fèi))，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。

　　3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗(yàn)。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn)，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗(yàn)收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從年月日到年月日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　六、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項(xiàng)目增加，甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的`正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地點(diǎn)：地點(diǎn)：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

裝修承攬合同2

　　發(fā) 包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)：

　　工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更（1）所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。（2）甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。（3）乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的.其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌、材料購(gòu)買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用；

　　5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　委托代理人：委托代理人：

裝修承攬合同3

　　編號(hào):_____________定作方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯(lián)系方式：______________________________手機(jī)號(hào)：______________________

　　承攬方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監(jiān)理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的友誼超市店裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點(diǎn)及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價(jià)：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。

　　1.4工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);

　　3.2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));

　　3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條甲方義務(wù)

　　4.1開工前____天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對(duì)只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對(duì)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設(shè)備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng);

　　4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無(wú)權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€;

　　4.5參與對(duì)工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工的驗(yàn)收;

　　4. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條乙方義務(wù)

　　5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程;

　　5.2 在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任;

　　5.3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);

　　5.6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān);

　　5.7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條工程變更

　　6.1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無(wú)效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān);

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過(guò)總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，甲方需另外支付材料來(lái)回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi);

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān);

　　7.2 由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提;

　　7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號(hào)或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購(gòu)的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購(gòu))，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的.____%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過(guò)程中因材料質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任;

　　7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng);若需要乙方代購(gòu)，加收所購(gòu)材料款____%的采購(gòu)費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　第八條工期延誤

　　8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延;

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延;

　　8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9.1 雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：

　　(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》

　　(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》

　　(3)其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　9.2 施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)：

　　(1)甲乙雙方協(xié)商解決;

　　(2)如協(xié)商達(dá)成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條工程驗(yàn)收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過(guò)程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收; (2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收; (3)竣工驗(yàn)收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附件八：工程驗(yàn)收單)。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);

　　10.2 工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：

　　(2)______________________________________ 支付次數(shù) 支付時(shí)間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日

　　第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi) 第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)

　　(3)其他支付方式：___________________________________

　　11.2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件九：工程結(jié)算單)上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11.3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條違約責(zé)任

　　12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無(wú)論因何原因違約造成合同無(wú)法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償;

　　12.2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利;

　　12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金; 12.4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　14.1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi);

　　14.2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元，(此費(fèi)用不在工程款內(nèi));

　　14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用;

　　14.4施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：

　　上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分;

　　下午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。

　　第十五條附則

　　15.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;

　　15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;

　　15.4合同履行完后自動(dòng)終止;

　　15.5本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。

　　15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。合同附件：

　　附件一：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表附件二：家庭裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表附件三：家庭裝飾裝修工程報(bào)價(jià)表附件四：甲方提供裝修裝修材料明細(xì)表附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙附件七：裝飾裝修工程變更單附件八：工程驗(yàn)收單附件九：工程結(jié)算單附件十：工程保修單

　　第十六條其它約定條款

　　_________________________________________________ 甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______

　　________年_______月______日 ________年_______月______日

　　家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(商場(chǎng)合同認(rèn)證章)：____________

　　委托代理人(簽字)：_______ 聯(lián)系電話：_________________

　　________年_______月______日

裝修承攬合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達(dá)成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實(shí)行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負(fù)責(zé)施工。

　　二、包干承包費(fèi)用：人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日，甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整;

　　2、乙方完成全部裝修施工后，支付進(jìn)度款人民幣圓整;

　　3、全部裝修施工完成后天內(nèi)，甲方支付余款人民幣整。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

　　五、其他約定：

　　1、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)裝修材料;

　　2、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)付款，否則按200元/天支付違約金;

　　3、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請(qǐng)人員，自行負(fù)責(zé)施工安全，嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的'裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);

　　4、乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失;

　　5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任;

　　6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時(shí)負(fù)責(zé)為甲方維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時(shí)間：

裝修承攬合同5

　　發(fā) 包方（簽章）：（以下稱甲方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話：

　　承包方（簽章）：（以下稱乙方）法定代表人：

　　地址：聯(lián)系電話：

　　乙方承包甲方XXXX號(hào)別墅裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，

　　保證施工順利進(jìn)行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點(diǎn)： XXX市XX區(qū)XX路XXX號(hào)別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價(jià)：總承包價(jià)人民幣（大寫）：

　　施工工期：本工程暫定自2013年月日開工，于 2013年月日竣工，總工期為日歷天；另質(zhì)保期限為12個(gè)月，從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙

　　2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，并向甲方提供施工圖紙、施工說(shuō)明和工程報(bào)價(jià)單。

　　2.2 甲方對(duì)乙方設(shè)計(jì)的施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。

　　2.3 施工圖紙、施工說(shuō)明及工程報(bào)價(jià)單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更

　　(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》，否則該變更單無(wú)效。

　　(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。

　　(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更，由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。

　　(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止

　�。�1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；

　�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；

　�。�3）因一方的違約行為，相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的；

　�。�4）本合同履行期限屆滿自行終止；

　�。�5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　�。�1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　�。�2）不可抗力因素；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)

　　5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。

　　5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合，對(duì)甲方提出的合理意見，要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作，并清理好場(chǎng)地；

　　第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式

　　6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度，按實(shí)際驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后，提交該階段裝修施工報(bào)告給甲方確認(rèn)。

　　6.2 在施工過(guò)程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費(fèi)用，雙方簽定《工程項(xiàng)目變更單》后,視為工程款總額補(bǔ)充,費(fèi)用由雙方另計(jì)，不在總承包價(jià)范圍內(nèi)；

　　6.3 工程款支付方式

　�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為工程預(yù)付款；

　　（2）工程施工進(jìn)行至50% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無(wú)異議確認(rèn)之后的`10 日內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%作為工程進(jìn)度款；

　�。�3）工程施工進(jìn)行至80% 時(shí)，甲方依照6.1條款完成書面無(wú)異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價(jià)的30%作為工程進(jìn)度款；

　　（3）本工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價(jià)的15%；

　　（4）剩余工程總造價(jià)的5%做為質(zhì)保金，待12個(gè)月的質(zhì)量保修期經(jīng)過(guò)后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由乙方書面向甲方申請(qǐng)支付。

　　（5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號(hào)：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知甲方。

　　第七條：工程驗(yàn)收和工程保修

　　7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗(yàn)收辦理驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫工程驗(yàn)收單，不得無(wú)故拖延。（驗(yàn)收時(shí)應(yīng)以施工圖紙及說(shuō)明書、國(guó)家頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗(yàn)收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗(yàn)收通過(guò)。

　　7.2 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個(gè)月。

　　7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

　�。�1）因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

　　（2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺(tái)風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))

　　7.4 保修期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行維修，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，且必須在合理時(shí)限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費(fèi)用則由責(zé)任方支付。

　　第八條：違約責(zé)任

　　8.1 本合同項(xiàng)下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方

裝修承攬合同6

　　甲方：

　　身份證號(hào)：

　　乙方：

　　身份證號(hào)：

　　甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的.設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：

　　一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi)，也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

　　二、裝修施工地點(diǎn)：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號(hào)。

　　三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價(jià)為：每1個(gè)大平方70元（柒拾元整）。

　　四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人，并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身?yè)p失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

裝修承攬合同7

　　甲方（定作人）：

　　住址：

　　身份證號(hào)碼：

　　乙方（承攬人）：

　　住址：

　　身份證號(hào)碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的甲報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米甲甲元。

　　2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。

　　3、乙方質(zhì)量保甲金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的'，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

　　3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

　　五、爭(zhēng)議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣甲法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　年月日

　　乙方簽字：

　　年月日

裝修承攬合同8

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：________________________

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：________________________

　　鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級(jí)管理人員，對(duì)_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條乙方承包經(jīng)營(yíng)________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營(yíng)范圍見營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

　　第二條酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況

　　1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號(hào)

　　2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。

　　該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時(shí)的驗(yàn)收依據(jù)。

　　3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對(duì)移交給乙方的______大酒店的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、確認(rèn)。

　　第三條承包期限、用途

　　1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。

　　2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應(yīng)如期交還。

　　乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個(gè)月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。

　　第四條承包金用支付方式

　　1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾______元整)。

　　2.承包金支付方式如下：

　　A 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時(shí)止，需交_______元。

　　B 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。

　　第五條承包期間相關(guān)費(fèi)用及稅金

　　1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用：

　　(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項(xiàng)目但與該房屋有關(guān)的費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)。

　　(2)__________________________

　　2.乙方交納以下費(fèi)用：

　　(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保)，乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。

　　(2)乙方應(yīng)按時(shí)交納稅收及相關(guān)的費(fèi)用，如不按時(shí)交納費(fèi)用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。

　　(3)___________________________

　　第六條酒店房屋修繕與使用

　　1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外)，其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　A.甲方提出進(jìn)行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。

　　B. 對(duì)乙方的裝修裝飾部分甲方不負(fù)有修繕的義務(wù)。

　　2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的，乙方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟(jì)賠償。

　　3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對(duì)房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備，設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

　　第七條對(duì)酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

　　1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對(duì)酒店的裝修費(fèi)由甲方承擔(dān)_____%，乙方承擔(dān)_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國(guó)家法律政策變動(dòng)、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，乙方對(duì)酒店的裝修費(fèi)由甲、乙雙方各承擔(dān)_____%;

　　2.因乙方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：

　　(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。

　　(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。

　　(3)向乙方收取恢復(fù)工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。

　　第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租

　　1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對(duì)新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。

　　2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。

　　3.甲方出售該酒店，在________個(gè)月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　第九條合同的變更、解除與終止本合同

　　1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議。

　　2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：

　　(1)提供不符合約定條件的.酒店設(shè)施，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。

　　(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。

　　3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：

　　(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。

　　(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動(dòng)酒店結(jié)構(gòu)。

　　(3)損壞承包的酒店設(shè)施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。

　　(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應(yīng)用于酒店以外的用途。

　　(5)利用所承包的酒店進(jìn)行非法活動(dòng)。

　　(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費(fèi)用，已經(jīng)給甲方造成損失的。

　　(7)拖欠承包金累計(jì)_______元。

　　4.承包期滿合同自然終止。

　　5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者無(wú)法完全履行時(shí)，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。

　　第十條酒店交付及收回的驗(yàn)收

　　1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。

　　2.驗(yàn)收時(shí)雙方共同參與，如對(duì)裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出。當(dāng)場(chǎng)難以檢測(cè)的，應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。

　　3.乙方應(yīng)于承包期滿后，將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。

　　4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營(yíng)。對(duì)未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1.甲、乙雙方應(yīng)全面實(shí)際履行本合同，不履行或者不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。

　　2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營(yíng)權(quán)，乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。

　　3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，每逾期一天，則應(yīng)按上述費(fèi)用總額的_______%支付甲方滯納金。

　　3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4.在承包期滿，乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。

　　第十二條保險(xiǎn)

　　在承包期限內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方的名義，向保險(xiǎn)公司投保如下的保險(xiǎn)，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。

裝修承攬合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認(rèn)同可以開工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的`通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。

　　第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、指派項(xiàng)目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　第四條工程項(xiàng)目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　�。ù髮懀喝f(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門廠，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元）樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛(wèi)浴門，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內(nèi)門，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，須通知乙方，另約定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收認(rèn)可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。

　　4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　�。ㄐ懀�

　　1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

裝修承攬合同10

　　甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。

　　3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠;

　　5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責(zé)任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的`原材料;

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

　　8、甲方在使用過(guò)程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

　　2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

　　2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過(guò) 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;

　　2、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：乙方(手印)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

　　本合同簽約代表人：電話

裝修承攬合同11

　　甲方（定作人）：乙方（承攬人）：

　　住址：住址：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、質(zhì)量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣 93.00元。

　　2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付。

　　3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的.，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金元。

　　五、爭(zhēng)議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協(xié)議

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日年月日

裝修承攬合同12

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點(diǎn)：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附屬文件之預(yù)算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)____________元，由發(fā)包人支付.

　　6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整，大寫金額：圓整。

　　二、施工時(shí)間

　　工程期限__日，時(shí)間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的'設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　五、驗(yàn)收和標(biāo)準(zhǔn)

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時(shí)間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)

　　40%

　　竣工驗(yàn)收一個(gè)月后

　　10%

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、質(zhì)保期

　　乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　日期：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

裝修承攬合同13

　　發(fā)包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修（甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點(diǎn)：新城區(qū)人民醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購(gòu)買）。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。（以效果圖為準(zhǔn)）

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)：（大寫）（￥：元），本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購(gòu)買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　年月日至年月日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延（以甲方簽字為準(zhǔn)）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。

　　六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追綑�(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。

　　（二）乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求）。

　　2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的`一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)模追接袡?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。

　　7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項(xiàng)

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。

　　八、違約責(zé)任

　　雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項(xiàng)。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項(xiàng)時(shí)，按照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應(yīng)于3日內(nèi)補(bǔ)足守約方的實(shí)際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　地址：地址：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

裝修承攬合同14

　　甲方：_________

　　乙方（承攬方）：________

　　甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、承攬方式：________，乙方承攬甲方________住房（具體工種）。

　　二、施工地點(diǎn)：

　　________

　　三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

　　________________

　　四、付款方式：按照元計(jì)價(jià)，在乙方完工，甲方驗(yàn)收合格后，甲方再支付價(jià)款。

　　五、質(zhì)保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

　　六、施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、施工期限：自合同簽訂之日起至________止。

　　八、甲方的權(quán)利義務(wù)

　�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利

　　1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責(zé)任。

　　2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。

　�。ǘ┘追降�'義務(wù)

　　1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

　　2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。

　　九、乙方的權(quán)利義務(wù)

　　（一）乙方的權(quán)利

　　1、在驗(yàn)收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。

　　2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

　�。ǘ┮曳降牧x務(wù)

　　1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，在施工過(guò)程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任，甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果，不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。

　　2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。

　　4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

　　5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬，任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無(wú)關(guān)。

　　6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后，立即交還甲方。

　　7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時(shí)鎖好房門，對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實(shí)賠償。

　　8、房屋驗(yàn)收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)無(wú)條件立即維修。

　　十、違約責(zé)任

　　由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求，乙方進(jìn)行維修，維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償損失。

　　十一、爭(zhēng)議解決條款

　　因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

　　十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。

　　甲方：________乙方：________

　　日期：_________日期：_________

裝修承攬合同15

　　發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_________________________承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點(diǎn)：

　　2.住房構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。

　　3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價(jià)款及算的約定

　　1.工程總價(jià)款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對(duì)預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元

　　(3)第三次施工過(guò)程中工期進(jìn)度過(guò)半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元

　　(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

　　三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的'材料抵現(xiàn)場(chǎng)后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2.乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1.本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，工期順延。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4.在施工過(guò)程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗(yàn)收甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、甲方應(yīng)在開工前，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜，對(duì)其行為乙乙方應(yīng)予認(rèn)可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：電話：

　　乙方(簽章)：電話：

　　簽訂地點(diǎn)：