淺談對司法鑒定資料的甄別及使用論文
本文通過案例對司法鑒定資料如何使用進行的簡明的介紹和分析,具體論述了對司法鑒定資料的運用技巧和方法,在實際工作的作用,為廣大讀者帶來一定的參考作用。同時也具有拋磚引玉的目的,希望更多的從事造價司法鑒定人員對司法鑒定資料增加更多的關(guān)注度,提升造價司法鑒定人員的整體業(yè)務(wù)水平及素質(zhì)。 案例背景:
某房地產(chǎn)開發(fā)公司采用直接發(fā)包方式與某建設(shè)集團有限公司簽訂某別墅小區(qū)工程施工合同,該房地產(chǎn)開發(fā)公司委托某建設(shè)集團有限公司某別墅小區(qū)的別墅項目及室外市政道路配套工程,合同工期427天,合同固定總價8100萬元,經(jīng)雙方對招投標文件進一步澄清后,簽訂了補充協(xié)議,補充協(xié)議約定合同工期 365天,合同固定總價8163.9萬元。
該項目在實際施工過程由于各種原因雙方簽署用于司法鑒定的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、會議紀要、雙方各種信函往來等資料多而雜。
工程完成后,建設(shè)集團有限公司向房地產(chǎn)開發(fā)公司建設(shè)施工合同內(nèi)造價、建設(shè)施工合同外造價、因建設(shè)方的原因造成的.施工方的人工費、機械費、臺班費等窩工損失造價索賠;房地產(chǎn)開發(fā)公司向建設(shè)集團有限公司因施工方的原因?qū)е卵诱`天數(shù)工期索賠。
雙方爭議焦點問題:
雙方簽署用于司法鑒定的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、會議紀要、雙方各種信函往來所造成的合同外工程造價,工期延遲索賠。
鑒定人員的鑒定結(jié)論及意見:
根據(jù)法院提供的案卷資料對項目實際施工過程中雙方簽署工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、會議紀要、雙方各種信函往來等相關(guān)資料進行整理、甄別,進行了詳細的分類并根據(jù)資料分類具體情況出具鑒定結(jié)論或提出鑒定意見。
1、雙方對簽署的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程的總價認可的工程項目,建設(shè)單位及施工單位對該部分造價建設(shè)單位及施工單位雙方均無異議,此部分工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證內(nèi)容鑒定人員直接使用,對涉及相關(guān)造價進行匯總計算,即得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
2、雙方僅對簽署的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程的綜合單價認可的工程項目。對簽署的單價進行分析,確定該綜合單價是否是包含管理費、利潤、稅金等相關(guān)費用,并根據(jù)分析結(jié)果合理利用該部分工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證內(nèi)容,對工程量進行計算,按合同約定進行組價及匯總,得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
3、雙方對簽署的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程僅以簡圖及相應(yīng)文字說明的項目。本案涉及該部分工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證主要是地質(zhì)條件變化,部分別墅基礎(chǔ)開挖存在土方超挖,對超挖采用砂石或混凝土回填,應(yīng)對相應(yīng)簡圖及相應(yīng)文字說明進行分析、甄別,對涉及的工程量進行計算,根據(jù)合同約定按原投標計價方式進行組價及匯總,并得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
4、建設(shè)單位單獨分包項目工程。鑒定人員應(yīng)充分對簽署的單獨分包項目分包合同進行了分析、鑒別,再確定此部分工程造價,本案涉及的建設(shè)單位單獨分包項目,合同價款仍由合同總承包商支付,由于該工程單獨分包項目分包合同價款高于原投標單位該項目合同價,房地產(chǎn)開發(fā)公司與某建設(shè)集團有限公司在單獨分包項目分包合同約定高出原投標單位該項目合同價分攤比例,因此單獨分包項目分包合同高出原投標單位該項目合同價部分造價計算是雙方爭議的焦點,在詳細分析合同約定后,按照總價合同相關(guān)約定對分包項目涉及的造價進行組價及匯總,得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
5、雙方僅對簽署的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程中的施工分部分項工程認可的項目。本案涉及部分棟號別墅基礎(chǔ)地質(zhì)條件與原地質(zhì)勘探報告不符,基礎(chǔ)需采用深基坑圍護方案施工,房地產(chǎn)開發(fā)公司要求包括建設(shè)集團有限公司多家對深基坑圍護方案進一步報價,該建設(shè)集團有限公司對深基坑圍護方案進一步報價偏高,房地產(chǎn)開發(fā)公司將此項土方分部分項工程單獨分包給另一家施工單位施工,鑒定造價需扣除原投標單位該部分土方分部分項工程涉及的工程造價,鑒定人員按照總價合同相關(guān)約定對分包項目涉及的相關(guān)工程量按原投標文件的工程量及計價方式進行組價及匯總,并得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
6、與其他施工單位平行施工工程中簽署的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程項目。該別墅項目施工工期較長,實際施工過程中出現(xiàn)多家施工單位交叉施工、平行作業(yè)現(xiàn)象,造成相互影響施工進度,對此部分工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、會議紀要、雙方各種信函往來分為1、房地產(chǎn)開發(fā)公司與建設(shè)集團有限公司簽署的,2、房地產(chǎn)開發(fā)公司與建設(shè)集團有限公司間接簽署,3、房地產(chǎn)開發(fā)與其他施工單位簽署涉及到建設(shè)集團有限公司的,4、房地產(chǎn)開發(fā)與其他施工單位簽署不涉及到建設(shè)集團有限公司的,鑒定人員合同相關(guān)約定對以上情況分別進行計算、鑒定,并得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論。
7、工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程缺少相關(guān)部門、單位簽署意見的項目。及時與法院及當(dāng)事人溝通,并適時此部分工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證內(nèi)容進行聽證,根據(jù)與法院及當(dāng)事人溝通和聽證的情況,根據(jù)合同相關(guān)約定及法律、法規(guī)對以上情況分別進行計算、鑒定,并得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論、意見或建議。
8、由于工程質(zhì)量缺陷、施工不符合規(guī)范要求房地產(chǎn)開發(fā)委托其他施工維修的工程聯(lián)系單、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證工程的項目,根據(jù)合同相關(guān)約定及法律、法規(guī)對以上情況分別進行計算、鑒定,并得出相應(yīng)的工程造價鑒定結(jié)論、意見或建議。
結(jié)束語:
經(jīng)過對案卷提供資料的合理分類、甄別與使用,鑒定人出具了鑒定報告意見書,并應(yīng)法院的要求參與了庭審,最終法院支持了鑒定結(jié)論、意見及建議。
通過對法院委托項目司法鑒定取得的實踐經(jīng)驗:1、法院委托司法鑒定項目,對司法鑒定資料既要統(tǒng)籌考慮,又要掌握核心;2、司法鑒定工作專業(yè)性強、法律要求高,鑒定結(jié)論要明確,鑒定結(jié)果要可靠;3、聽證資料要及時詳細、客觀、公正、公平、公開;4、鑒定人員應(yīng)適時與委托法院相關(guān)人員溝通,及時了解委托項目進展情況?傊痉ㄨb定項目要求鑒定人員不僅要有需要豐富的專業(yè)知識,現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平,同時需要鑒定人員有豐富法律法規(guī)知識。
【淺談對司法鑒定資料的甄別及使用論文】相關(guān)文章:
語文課堂生成的甄別與掌控論文07-04
司法鑒定工作論文精選04-27
淺談近義詞的辨析與使用02-26
司法鑒定工作論文范文04-27
淺談感恩論文11-08
淺談孔子的論文04-13
淺談審計論文03-10
淺談教與學(xué)的論文06-22
淺談“俠義”論文05-06