承攬施工合同

時間：2022-06-10 16:10:18 施工合同我要投稿

承攬施工合同范本（通用6篇）

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的承攬施工合同范本（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬施工合同范本（通用6篇）

　　承攬施工合同1

　　發(fā)包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失

　　九、安全：為保證工程質(zhì)量和施工安全，甲方指派_______為現(xiàn)場負責人，乙方指派____________為現(xiàn)場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協(xié)商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同2

　　發(fā)包方：________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：________________________(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：________________________

　　2、工程地點：________________________

　　3、工程范圍：甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

　　三、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至_________年____月____日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　四、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　五、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

　　六、工程量計算方法

　　乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　七、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。

　　八、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　九、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　十一、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十二、其他

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　2、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：_________

　　2.工程地點：_________

　　3.承包范圍：_________

　　4.承包方式：包工、包料、包費用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1.合同單價：

　　2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

　　3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

　　4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　四、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　五、保修

　　本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　六、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_____年___月____日

　　承攬施工合同4

　　發(fā)包人：__________________

　　承攬人：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：

　　一、承包項目：甲方有______________工程，地址承包給乙方施工，工程項目______________，工程價格______________，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應工作內(nèi)容()等。

　　二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期______________天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從_________年____月____日至_________年____月____日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。

　　九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同5

　　發(fā)包方：__________________

　　承包方：__________________

　　甲方經(jīng)相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋________層，約________________平方米�，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣______________元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自_________年____月____日起至_________年____月____日止。

　　三、工程質(zhì)量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付______________元;第一層澆頂時付______________元;第二層澆頂時付______________元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質(zhì)量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經(jīng)濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質(zhì)量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內(nèi)，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質(zhì)量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。

　　十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同6

　　發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：__________________

　　承包單位(以下簡稱乙方)：__________________

　　甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的'原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī)，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質(zhì)

　　1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質(zhì)的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內(nèi)，上述資質(zhì)證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復印件。

　　4、乙方應保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質(zhì)證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：_________地塊基礎土石方挖運工程

　　2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

　　三、工程施工承攬工作內(nèi)容

　　施工圖所示范圍內(nèi)放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現(xiàn)場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào)，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

　　注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開工日期：________年____月____日；竣工日期：_________年____月____日。合同工期總日歷天數(shù)70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價款

　　本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調(diào)費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實際收方結算。

　　六、工程結算

　　1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;

　　2、工程完工驗收合格后，依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質(zhì)量及技術要求

　　本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業(yè)中，乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內(nèi)轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。

　　十、違約責任

　　本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　十一、其他

　　1、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

　　2、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承攬施工合同】相關文章：

施工承攬合同范本03-30

承攬施工合同范本04-11

承攬施工的合同范本09-18